文档介绍：该【2025版轻质混凝土施工合同书 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版轻质混凝土施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版轻质混凝土施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设周期
3. 工程设计及施工要求
设计依据
施工标准
施工技术要求
质量保证措施
4. 工程造价及支付方式
工程造价组成
工程造价调整
工程进度款支付
结算与最终付款
5. 工程进度管理
进度计划
进度控制措施
进度变更及延误责任
6. 质量管理
质量标准
质量检验
质量纠纷处理
7. 安全生产管理
安全生产责任制
安全生产措施
事故处理及责任追究
8. 环境保护与文明施工
环境保护要求
文明施工措施
环境污染及损害赔偿
9. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更与解除程序
10. 违约责任
违约行为及认定
违约责任承担
违约赔偿方式
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 其他约定事项
合同附件
合同附件效力
合同附件解释
14. 合同附件清单
附件一：工程概况表
附件二：工程设计图纸
附件三：施工组织设计
附件四：工程质量保证措施
附件五：安全生产措施
附件六：环境保护与文明施工措施
附件七：合同变更及解除协议
附件八：争议解决协议
附件九：合同附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：建筑工程有限公司
乙方：轻质混凝土材料有限公司
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
轻质混凝土住宅楼工程
工程地点
市区路号
工程规模
总建筑面积：10,000平方米
建筑层数：地上12层，地下1层
工程类型
住宅楼
工程建设周期
自合同签订之日起至2025年12月31日止
3. 工程设计及施工要求
设计依据
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及国家相关设计规范。
施工标准
施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及相关施工规范。
施工技术要求
施工过程中应采用先进、成熟、可靠的施工技术，确保工程质量。
质量保证措施
建立完善的质量保证体系，定期进行质量检查，确保工程质量达到合同要求。
4. 工程造价及支付方式
工程造价组成
工程造价包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。
工程造价调整
因市场波动、政策调整等原因导致材料价格变动，按实际发生进行调整。
工程进度款支付
工程进度款按工程形象进度分期支付，具体支付比例及时间节点详见附件。
结算与最终付款
工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后30日内支付结算款。
5. 工程进度管理
进度计划
乙方应根据工程实际情况制定详细的进度计划，报甲方审批。
进度控制措施
乙方应采取有效措施，确保工程按计划进度进行。
进度变更及延误责任
因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金。
6. 质量管理
质量标准
工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及相关施工规范。
质量检验
乙方应建立完善的质量检验制度，确保工程质量。
质量纠纷处理
如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
8. 环境保护与文明施工
环境保护要求
乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施，减少施工对环境的影响。
文明施工措施
乙方应采取文明施工措施，包括但不限于：设置安全警示标志、保持施工现场整洁、合理规划施工区域、减少噪音和粉尘污染等。
环境污染及损害赔偿
如因乙方施工造成环境污染或损害，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
9. 合同变更与解除
合同变更条件
在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整、设计变更等情况，双方可协商变更合同内容。
合同解除条件
在合同履行过程中，如一方严重违约或发生不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
合同变更与解除程序
任何合同变更或解除均需书面形式，经双方签字盖章后生效。
10. 违约责任
违约行为及认定
违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款等。
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。
违约赔偿方式
违约赔偿以实际损失为原则，双方协商确定赔偿金额。
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
争议解决程序
发生争议后，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
争议解决机构
仲裁机构为仲裁委员会，诉讼法院为市区人民法院。
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件
合同因履行完毕、双方协商一致解除、违约等原因终止。
合同终止程序
合同终止需书面通知对方，并办理相关手续。
13. 其他约定事项
合同附件
合同附件包括但不限于：工程图纸、施工组织设计、质量保证措施、安全生产措施等。
合同附件效力
合同附件与本合同具有同等法律效力。
合同附件解释
合同附件的解释以本合同为准。
14. 合同附件清单
附件一：工程概况表
附件二：工程设计图纸
附件三：施工组织设计
附件四：工程质量保证措施
附件五：安全生产措施
附件六：合同变更及解除协议
附件七：争议解决协议
附件八：合同附件清单
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。
第三方介入条件
1. 工程设计、施工、监理等环节需要专业机构提供支持；
2. 需要对工程质量、安全、进度等进行第三方检测、评估；