文档介绍：该【2025版消防工程施工合同书标准样板 】是由【学锋】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版消防工程施工合同书标准样板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版消防工程施工合同书标准样板
本合同目录一览
1. 合同概述
合同名称
合同编号
合同签订日期
合同签订地点
合同双方
合同标的
2. 定义与解释
定义
术语解释
3. 合同履行
工程概况
工程范围
工程进度计划
工程验收
工程变更
工程暂停
工程恢复
工程交付
4. 合同价格
合同总价
计价方式
价格调整
支付方式
预付款
进度款
结算款
保修金
5. 质量要求
质量标准
质量检验
质量纠纷
质量保证期
6. 期限与工期
合同期限
工期计算
工期延误
工期索赔
7. 安全生产
安全生产责任
安全生产措施
安全事故处理
8. 保密与知识产权
保密责任
知识产权归属
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同生效与终止
合同生效
合同终止
13. 通知与送达
通知方式
送达地址
送达时间
14. 其他
合同附件
合同修改
合同补充
合同争议的最终解释权
第一部分：合同如下：
1. 合同概述
合同名称：本合同名称为“2025版消防工程施工合同书标准样板”。
合同编号：。
合同签订日期：____年____月____日。
合同签订地点：____市____区____街道____号。
合同双方
（1）甲方（建设单位）：____公司
（2）乙方（施工单位）：____公司
合同标的：本合同标的为甲方在____市____区____街道____号建筑物内进行的消防工程施工。
2. 定义与解释
定义：本合同中涉及的专业术语，其含义如下：
（1）“消防工程”指按照国家消防法规和技术标准，对建筑物内进行的消防设施、设备、系统的安装、调试、验收等工作。
（2）“消防设施”指建筑物内设置的用于预防、报警、灭火、疏散、救援等功能的设施和设备。
（3）“消防设备”指建筑物内用于消防工程的专用设备，如消防水泵、喷淋头、烟感器等。
3. 合同履行
（1）建筑物内消防管道的安装、调试；
（2）消防设备的安装、调试；
（3）消防控制系统的安装、调试；
（4）消防疏散指示标志的设置；
（5）消防设施的验收。
工程范围：本合同约定的工程范围为甲方建筑物内的消防工程施工，具体内容详见附件一。
工程进度计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并在合同签订后____个工作日内提交甲方审核。
工程验收：本工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收标准和程序详见附件二。
工程变更：因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量发生变化时，双方应协商一致，签订工程变更单。
工程暂停：因不可抗力或甲方原因导致工程暂停，双方应协商处理，暂停期间的费用由责任方承担。
工程恢复：工程暂停后，乙方应在____个工作日内恢复施工，甲方应予以配合。
工程交付：乙方应按照合同约定，在工程验收合格后____个工作日内向甲方交付工程。
4. 合同价格
合同总价：本合同总价为人民币____元整。
计价方式：本合同采用固定总价方式计价。
价格调整：合同执行期间，如遇国家政策调整、材料价格波动等因素导致合同价格发生变化，双方应协商一致，签订价格调整协议。
（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价____%作为预付款；
（2）工程进度达到合同约定节点，支付合同总价____%作为进度款；
（3）工程验收合格后____个工作日内，支付合同总价____%作为结算款；
（4）工程保修期满后____个工作日内，无质量问题时，支付合同总价____%作为保修金。
5. 质量要求
质量标准：本工程应按照国家消防法规、技术标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
质量检验：乙方应按照合同约定和相关规定，对工程进行自检、互检和专检，确保工程质量。
质量纠纷：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
质量保证期：本工程质量保证期为自工程验收合格之日起____年。
6. 期限与工期
合同期限：本合同期限自合同签订之日起至工程交付之日止。
工期计算：本工程工期自合同签订之日起____个月。
工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
工期索赔：如因甲方原因导致工期延误，乙方有权向甲方提出工期索赔，经双方协商一致后，可顺延工期。
8. 安全生产
安全生产责任
（1）甲方责任：甲方应提供施工现场的安全条件，确保施工环境符合安全生产要求。
（2）乙方责任：乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全措施落实到位。
安全生产措施
（1）乙方应制定安全生产规章制度，明确安全生产责任，加强安全教育。
（2）乙方应配备必要的安全防护设施和器材，确保施工人员的人身安全。
安全事故处理
（1）发生安全事故，乙方应立即停止施工，组织抢救，并按规定向甲方报告。
（2）甲方应在接到报告后____小时内，组织相关部门进行事故调查和处理。
9. 保密与知识产权
保密责任
（1）双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
（2）乙方应妥善保管甲方提供的图纸、资料等保密信息。
知识产权归属
（1）本合同中涉及的知识产权归甲方所有。
（2）乙方在使用甲方知识产权时，应遵守相关法律法规。
10. 违约责任
违约情形
（1）乙方未按合同约定完成工程；
（2）乙方未按合同约定支付工程款；
（3）乙方违反安全生产规定，造成安全事故；
（4）双方其他违约行为。
违约责任
（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（2）违约金按合同总价____%计算。
违约赔偿
（1）因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
（2）赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11. 合同解除
合同解除条件
（1）因不可抗力导致合同无法履行；
（2）一方违约，经对方催告后____日内仍未履行；
（3）双方协商一致解除合同。
合同解除程序
（1）提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方；
（2）合同解除后，双方应按照约定进行合同终止后的处理。
合同解除后的处理
（2）解除合同后，双方应妥善处理合同中约定的知识产权和保密信息。
12. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同争议；
（2）协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
争议解决机构
（1）仲裁机构：____仲裁委员会；
（2）法院：____市人民法院。