文档介绍：该【2025版施工管理建设工程施工合同书GF 】是由【学锋】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版施工管理建设工程施工合同书GF 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版施工管理建设工程施工合同书GF
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
. 合同双方名称
. 合同双方法定代表人
. 合同双方联系方式
2. 工程概况
. 工程名称
. 工程地点
. 工程规模
. 工程类型
3. 工程施工内容
. 施工范围
. 施工内容
. 施工期限
4. 施工组织设计
. 施工方案
. 施工进度计划
. 施工质量保证措施
. 施工安全保证措施
5. 工程造价与支付
. 工程造价构成
. 工程款支付方式
. 预付款支付
. 进度款支付
. 结算款支付
6. 合同工期
. 工期计算方式
. 工期延误责任
. 工期调整
7. 施工质量
. 质量标准
. 质量检验
. 质量问题处理
8. 施工安全
. 安全生产责任
. 安全生产措施
. 事故处理
9. 环境保护与文明施工
. 环境保护责任
. 文明施工要求
10. 不可抗力
. 不可抗力定义
. 不可抗力处理
11. 违约责任
. 违约情形
. 违约责任承担
12. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决机构
13. 合同解除
. 合同解除条件
. 合同解除程序
14. 合同生效与终止
. 合同生效条件
. 合同终止条件
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
. 合同双方名称
甲方（建设单位）：[建设单位全称]
乙方（施工单位）：[施工单位全称]
. 合同双方法定代表人
甲方法定代表人：[法定代表人姓名]
乙方法定代表人：[法定代表人姓名]
. 合同双方联系方式
甲方联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]
乙方联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]
2. 工程概况
. 工程名称
[具体工程名称]
. 工程地点
[具体工程地址]
. 工程规模
[工程总建筑面积或工程量]
. 工程类型
[工程类型，如住宅、商业、工业等]
3. 工程施工内容
. 施工范围
[详细列出施工范围，包括但不限于土建、安装、装饰等]
. 施工内容
[详细列出施工内容，包括图纸设计、材料采购、施工安装等]
. 施工期限
[合同约定施工期限，如“自合同签订之日起个月内完成”]
4. 施工组织设计
. 施工方案
[详细描述施工方案，包括施工顺序、施工方法、技术措施等]
. 施工进度计划
[提供施工进度计划表格，包括各阶段施工内容、开始时间和结束时间]
. 施工质量保证措施
[详细列出施工质量保证措施，包括材料检验、工序控制、质量检验等]
. 施工安全保证措施
[详细列出施工安全保证措施，包括安全教育培训、现场安全管理、事故应急预案等]
5. 工程造价与支付
. 工程造价构成
[详细列出工程造价构成，包括直接费、间接费、利润等]
. 工程款支付方式
[约定工程款支付方式，如按进度付款、按工程量付款等]
. 预付款支付
[约定预付款支付比例和支付时间]
. 进度款支付
[约定进度款支付比例、支付时间和支付条件]
. 结算款支付
[约定结算款支付比例、支付时间和支付条件]
6. 合同工期
. 工期计算方式
[约定工期计算方式，如日历天数、工作天数等]
. 工期延误责任
[约定工期延误的责任承担，如因甲方原因造成的工期延误等]
. 工期调整
[约定工期调整的条件和程序]
8. 施工质量
. 质量标准
[依据国家标准、行业标准及工程合同约定，明确施工质量标准，包括设计规范、施工验收规范等]
. 质量检验
[约定质量检验的流程，包括自检、互检、专检等，以及检验的组织和责任]
. 质量问题处理
[明确质量问题处理的程序，包括记录、报告、整改、验收等，以及相关责任人的责任]
9. 施工安全
. 安全生产责任
[明确甲乙双方安全生产责任，包括安全教育培训、安全防护措施、事故报告等]
. 安全生产措施
[详细列出安全生产措施，包括现场安全防护、施工机械安全操作、应急预案等]
. 事故处理
[约定安全事故的处理程序，包括事故报告、调查、处理、责任追究等]
10. 环境保护与文明施工
. 环境保护责任
[明确甲乙双方在施工过程中的环境保护责任，包括废水、废气、固体废弃物处理等]
. 文明施工要求
[列出文明施工的具体要求，包括施工现场管理、施工噪音控制、交通安全等]
11. 不可抗力
. 不可抗力定义
[定义不可抗力的范围，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等]
. 不可抗力处理
[约定不可抗力事件发生后的处理措施，包括工期顺延、费用调整、合同解除等]
12. 违约责任
. 违约情形
[列举合同中可能出现的违约情形，如工期延误、质量不合格、安全事故等]
. 违约责任承担
[明确违约责任承担方式，包括赔偿损失、支付违约金、合同解除等]
13. 争议解决
. 争议解决方式
[约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]
. 争议解决机构
[如选择仲裁，应明确仲裁机构和仲裁规则；如选择诉讼，应明确管辖法院]
14. 合同生效与终止
. 合同生效条件
[明确合同生效条件，如双方签字盖章、合同备案等]
. 合同终止条件
[列举合同终止的条件，如合同履行完毕、双方协商一致解除、法定情形等]
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方介入的定义
. 第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同选择或约定，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、保险或其他相关服务的独立法人或其他组织。
. 第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保工程顺利进行。
2. 第三方介入的类型
. 专业服务机构：如设计院、咨询公司、监理公司等。
. 检测机构：如质量检测中心、安全检测站等。
. 保险机构：如保险公司、保险经纪人等。
. 其他第三方：如政府监管机构、行业协会等。
3. 第三方介入的程序
. 甲乙双方协商确定第三方介入的必要性、类型和具体服务内容。
. 双方共同与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用、期限、责任等。
. 第三方按照服务合同约定，独立、客观、公正地履行职责。
4. 第三方责任限额
. 第三方在履行服务过程中，因自身原因导致的服务质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
. 第三方责任限额由甲乙双方在服务合同中约定，原则上不超过服务合同总金额的一定比例。
5. 第三方与其他各方的责任划分
. 第三方对甲乙双方承担服务合同约定的责任，不涉及本合同约定的甲乙双方责任。
. 第三方在履行服务过程中，如需与甲方或乙方进行沟通或协调，应通过甲乙双方指定的联系人进行。
. 第三方在履行服务过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取措施纠正。
6. 第三方介入的额外条款及说明
. 第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定的各自职责，积极配合第三方的工作。