文档介绍：该【2025版代建合同书协议书书范本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版代建合同书协议书书范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版代建合同书协议书书范本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目类型
项目总投资
3. 项目建设内容
建设工程范围
建设工程内容
建设工程标准
4. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
付款节点
5. 工期及进度安排
工期
进度安排
工期延误及违约责任
6. 质量要求及验收标准
质量要求
验收标准
质量问题处理
7. 安全生产及环境保护
安全生产要求
环境保护要求
事故处理及责任追究
8. 合同变更及解除
合同变更
合同解除
合同解除后的处理
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止后的处理
12. 其他约定事项
保密条款
不可抗力条款
合同附件
13. 合同签署及生效
合同签署
合同生效
14. 合同附件
附件一：项目可行性研究报告
附件二：工程设计文件
附件三：施工组织设计
附件四：合同补充协议
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：________________
（2）乙方：________________
合同双方地址
（1）甲方地址：________________
（2）乙方地址：________________
合同双方联系方式
（1）甲方联系人：________________
（2）乙方联系人：________________
（3）甲方联系电话：________________
（4）乙方联系电话：________________
（5）甲方电子邮箱：________________
（6）乙方电子邮箱：________________
2. 项目概况
项目名称：________________
项目地点：________________
项目规模：________________
项目类型：________________
项目总投资：________________
3. 项目建设内容
建设工程范围：________________
建设工程内容：________________
建设工程标准：________________
4. 合同价款及支付方式
合同价款：________________
支付方式：________________
付款节点：________________
5. 工期及进度安排
工期：________________
进度安排：________________
工期延误及违约责任：________________
6. 质量要求及验收标准
质量要求：________________
验收标准：________________
质量问题处理：________________
7. 安全生产及环境保护
安全生产要求：________________
环境保护要求：________________
事故处理及责任追究：________________
8. 合同变更及解除
合同变更
（1）任何一方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为合同的一部分。
（2）合同变更内容应明确、具体，包括但不限于项目范围、工期、价款、质量标准等。
合同解除
a. 一方违约，经对方书面催告后仍未在规定期限内纠正；
b. 因不可抗力导致合同无法履行；
c. 合同目的无法实现。
合同解除后的处理
（1）合同解除后，双方应立即停止合同约定的权利义务，并妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。
（2）合同解除后，乙方应按照合同约定将已完成的工程交付甲方，并协助甲方办理验收手续。
9. 违约责任
违约情形
（1）甲方违约情形：
a. 未按约定支付合同价款；
b. 未按约定提供施工场地、设备等；
c. 其他违约情形。
（2）乙方违约情形：
a. 未按约定完成工程；
b. 工程质量不符合约定；
c. 工期延误；
d. 其他违约情形。
违约责任
（1）甲方违约责任：
a. 按照违约情况，向乙方支付违约金；
b. 因甲方违约造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方损失。
（2）乙方违约责任：
a. 按照违约情况，向甲方支付违约金；
b. 因乙方违约造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
违约赔偿
（1）违约赔偿金额根据违约情况、损失程度等因素确定，双方应协商一致。
（2）违约赔偿应在违约事实发生后30日内支付。
10. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
（1）合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。
争议解决程序
（1）双方应按照法定程序提起诉讼，提供相关证据。
（2）法院依法审理，作出判决。
11. 合同生效及终止
合同生效条件
（1）合同双方签字盖章；
（2）合同签订后7日内，双方完成合同备案。
合同终止条件
（1）合同约定的工期结束；
（2）合同解除；
（3）其他终止条件。
合同终止后的处理
（1）合同终止后，双方应立即停止合同约定的权利义务；
（2）乙方应按照合同约定将已完成的工程交付甲方；
（3）双方应按照合同约定办理结算手续。
12. 其他约定事项
保密条款
（1）双方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务；
（2）保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。
不可抗力条款
（1）不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等；
（2）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取必要措施减少损失；
（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。
合同附件
（1）合同附件一：项目可行性研究报告；
（2）合同附件二：工程设计文件；
（3）合同附件三：施工组织设计；
（4）合同附件四：合同补充协议。
第二部分：第三方介入后的修正
13. 第三方介入
第三方概念
（1）本合同中所述第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、资金注入或其他形式协助的自然人、法人或其他组织。
第三方责任限额
（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失或违约的，其责任限额由合同双方与第三方另行协商确定，并在合同附件中明确。
（2）第三方责任限额包括但不限于因第三方提供的材料、设备、技术等造成的损失。
第三方责权利
（1）第三方责任：
a. 第三方应按照合同约定，履行其提供的服务或协助；
b. 第三方应确保其提供的服务或协助符合合同要求；
c. 第三方因自身原因造成损失或违约的，应承担相应的责任。
（2）第三方权利：
a. 第三方有权要求合同双方提供必要的配合和便利；
b. 第三方有权获得合同约定的报酬或补偿；
c. 第三方有权要求合同双方遵守合同约定，不得侵犯其合法权益。