文档介绍:该【2025建设工程施工合同书示范文本完整 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2025建设工程施工合同书示范文本完整 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建设工程施工合同书示范文本完整
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
. 合同双方名称及地址
. 合同双方法定代表人及授权代表
. 合同双方联系方式
2. 合同标的
. 工程名称
. 工程地点
. 工程规模及内容
. 工程合同工期
3. 工程质量及验收标准
. 工程质量要求
. 工程验收标准
. 验收程序
4. 工程造价及支付方式
. 工程造价组成
. 工程造价确定方式
. 工程付款方式
. 逾期付款违约责任
5. 工程进度及工期延误
. 工程进度计划
. 工期延误处理
. 工期延误违约责任
6. 施工组织及安全文明施工
. 施工组织设计
. 安全文明施工要求
. 施工现场管理
7. 保修及维修责任
. 保修期限
. 保修范围
. 维修责任
8. 合同变更及解除
. 合同变更条件
. 合同解除条件
. 合同变更及解除程序
9. 违约责任
. 违约责任形式
. 违约责任承担
. 违约金计算方法
10. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决机构
. 争议解决程序
11. 合同生效及终止
. 合同生效条件
. 合同终止条件
. 合同终止程序
12. 合同附件
. 附件一:工程量清单
. 附件二:施工图纸及技术资料
. 附件三:合同双方盖章页
13. 合同份数及保管
. 合同份数
. 合同保管
14. 其他约定事项
第一部分:合同如下:
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称及地址
承包方名称:__________
承包方地址:__________
发包方名称:__________
发包方地址:__________
合同双方法定代表人及授权代表
承包方法定代表人:__________
承包方授权代表:__________
发包方法定代表人:__________
发包方授权代表:__________
合同双方联系方式
承包方联系电话:__________
承包方电子邮箱:__________
发包方联系电话:__________
发包方电子邮箱:__________
第二条 合同标的
工程名称:__________
工程地点:__________
工程规模及内容:__________
工程合同工期:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
第三条 工程质量及验收标准
工程验收标准:以国家及行业相关验收标准为准,验收内容包括但不限于材料、施工工艺、施工质量等方面。
验收程序:验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。
第四条 工程造价及支付方式
工程造价组成:包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工措施费、管理费、利润等。
工程造价确定方式:根据国家及地方相关政策、市场行情和合同约定,经双方协商确定。
工程付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例如下:
1. 预付款:合同签订后__________个工作日内支付,金额为合同总价的__________%。
2. 进度款:根据工程进度,按月支付,每月支付金额为合同总价的__________%。
3. 验收款:工程验收合格后__________个工作日内支付,金额为合同总价的__________%。
4. 保修金:工程竣工验收合格后__________个月支付,金额为合同总价的__________%,保修期满后无息退还。
逾期付款违约责任:发包方逾期付款,每逾期一日,应向承包方支付合同总价__________%的违约金。
第五条 工程进度及工期延误
工程进度计划:详见附件一:工程进度计划表。
工期延误处理:因发包方原因导致工期延误,由发包方承担相应责任;因承包方原因导致工期延误,由承包方承担相应责任。
工期延误违约责任:因工期延误,每延误一日,承包方应向发包方支付合同总价__________%的违约金。
第六条 施工组织及安全文明施工
施工组织设计:承包方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
安全文明施工要求:严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的规定,确保施工过程中人员安全、环境整洁。
施工现场管理:承包方应建立健全施工现场管理制度,确保施工顺利进行。
第七条 保修及维修责任
保修期限:自工程竣工验收合格之日起,保修期为__________年。
保修范围:包括但不限于土建、安装、装饰等工程的保修范围。
维修责任:在保修期内,因工程质量问题导致损坏的,承包方应负责免费维修,直至修复合格。
第八条 合同变更及解除
合同变更条件
发包方因不可抗力原因,导致工程无法按原计划实施,需变更工程内容、工期或合同价款。
承包方因不可抗力原因,导致工程无法按原计划实施,需变更工程内容、工期或合同价款。
合同双方协商一致,认为有必要变更合同内容。
合同解除条件
发包方严重违约,经承包方催告后仍不履行合同义务。
承包方严重违约,经发包方催告后仍不履行合同义务。
因不可抗力导致合同无法履行,且双方均无法克服。
合同变更及解除程序
合同变更:双方应签订书面变更协议,明确变更内容、期限和责任。
合同解除:任何一方提出解除合同,应提前__________个工作日书面通知对方,并说明理由。
第九条 违约责任
违约责任形式
支付违约金
恢复原状
采取补救措施
违约责任承担
发包方违约:按合同约定支付违约金;造成损失的,赔偿损失。
承包方违约:按合同约定支付违约金;造成损失的,赔偿损失。
违约金计算方法
违约金的计算依据合同约定,按实际损失的一定比例计算。
第十条 争议解决
争议解决方式
协商解决
仲裁解决
诉讼解决
争议解决机构
协商解决:由合同双方指定代表进行协商。
仲裁解决:提交至__________仲裁委员会仲裁。
诉讼解决:向__________人民法院提起诉讼。
争议解决程序
协商解决:自收到争议之日起__________个工作日内达成协议。
仲裁解决:自提交仲裁申请之日起__________个工作日内仲裁庭组成。
诉讼解决:自提起诉讼之日起__________个工作日内法院受理。
第十一条 合同生效及终止
合同生效条件
合同双方签字盖章
合同经双方授权代表签字
合同符合法律法规规定
合同终止条件
工程竣工验收合格
合同约定的其他终止条件
合同终止程序
双方签署合同终止协议
结清合同款项
归还相关资料和设备
第十二条 合同附件
附件一:工程量清单
附件二:施工图纸及技术资料
附件三:合同双方盖章页
第十三条 合同份数及保管
合同份数:一式__________份,合同双方各执__________份。
合同保管:合同双方应妥善保管合同原件,确保合同安全。
第十四条 其他约定事项
本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式__________份,具有同等法律效力。
第二部分:第三方介入后的修正
第一条 第三方介入的概念
本合同中的“第三方”指介入本合同履行的任何独立于甲乙双方的实体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、担保方等。
第三方的介入应当基于甲乙双方的共同约定,并在本合同中明确其角色、责任和权利。
第二条 第三方介入的约定
第三方介入的条件
第三方的介入必须符合法律法规及行业规范。