文档介绍：该【2025全新变电站工程施工合同书下载 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025全新变电站工程施工合同书下载 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025全新变电站工程施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同甲方基本信息
合同乙方基本信息
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 合同标的
工程范围
工程质量标准
工程进度要求
4. 合同金额及支付方式
合同总价
预付款比例及支付时间
进度款支付方式及时间
结算方式及时间
逾期付款违约责任
5. 工程设计
设计要求
设计变更及费用
设计文件提交时间及要求
6. 工程施工
施工组织设计
施工进度计划
施工质量保证措施
施工安全措施
施工环境保护措施
7. 材料设备供应
材料设备质量要求
材料设备供应方式
材料设备检验及验收
8. 验收及交付
验收标准及程序
验收时间及条件
工程交付使用
9. 违约责任
甲方违约责任
乙方违约责任
违约赔偿及处理
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
12. 其他约定
合同附件
保密条款
法律适用
13. 合同附件
项目设计文件
施工图纸
合同变更记录
付款凭证
其他相关文件
14. 合同签署及生效日期
合同签署日期
合同生效日期
合同份数及保管
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同甲方
甲方名称：_______
甲方地址：_______
甲方法定代表人：_______
甲方联系电话：_______
甲方电子邮箱：_______
合同乙方
乙方名称：_______
乙方地址：_______
乙方法定代表人：_______
乙方联系电话：_______
乙方电子邮箱：_______
2. 项目概况
项目名称：2025全新变电站工程
项目地点：_______
项目规模：_______
项目内容：包括但不限于变电站主变压器、高压开关设备、低压配电设备、电力电缆、接地装置等。
3. 合同标的
工程范围：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方负责本项目的全部施工工作。
工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到优良等级。
工程进度要求：按照甲方要求的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付使用。
4. 合同金额及支付方式
合同总价：_______元人民币。
预付款比例及支付时间：合同签订后_______个工作日内，支付合同总价_______%作为预付款。
进度款支付方式及时间：根据工程进度，每月支付合同总价_______%作为进度款，支付时间为每月_______日前。
结算方式及时间：工程竣工验收合格后_______个工作日内，乙方提交结算资料，甲方在收到结算资料后_______个工作日内完成结算支付。
逾期付款违约责任：逾期付款的，乙方有权要求甲方支付_______%的违约金。
5. 工程设计
设计要求：乙方应按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工，如需变更设计，应经甲方同意。
设计变更及费用：设计变更需经甲方确认，变更部分按实际发生费用由甲方承担。
设计文件提交时间及要求：乙方应在合同签订后_______个工作日内提交设计文件，设计文件应符合国家及行业相关标准。
6. 工程施工
施工组织设计：乙方应编制详细的施工组织设计，确保施工安全和质量。
施工进度计划：乙方应编制详细的施工进度计划，并报甲方备案。
施工质量保证措施：乙方应采取有效措施，确保工程质量达到优良等级。
施工安全措施：乙方应严格执行国家及行业相关安全规定，确保施工安全。
施工环境保护措施：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环境保护达标。
7. 材料设备供应
材料设备质量要求：乙方应使用符合国家及行业相关标准的材料设备，确保材料设备质量。
材料设备供应方式：乙方自行负责材料设备的采购、运输及验收。
材料设备检验及验收：乙方应按照相关标准对材料设备进行检验，检验合格后方可使用。
8. 验收及交付
验收标准及程序：工程竣工验收应按照国家及行业相关标准执行，包括质量、安全、环保等方面。验收程序如下：
乙方完成施工任务后，向甲方提交竣工验收申请。
甲方组织验收小组，对工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证明。
验收时间及条件：验收时间为工程完工后_______个工作日内，验收条件为工程符合设计要求，质量达到优良等级，安全设施齐全，环境达标。
工程交付使用：验收合格后，甲方应在_______个工作日内完成工程交付，乙方应协助甲方办理交付手续。
9. 违约责任
甲方违约责任：
甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。
甲方未按合同约定提供设计文件，导致乙方工期延误，甲方应承担相应的责任。
乙方违约责任：
乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付_______%的违约金。
乙方提供的材料设备不合格，导致工程质量问题，乙方应负责修复或更换。
违约赔偿及处理：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失，并按照国家相关法律法规进行处理。
10. 争议解决
争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁。
争议解决机构：仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁。
争议解决程序：仲裁程序应遵循公开、公平、公正的原则，仲裁裁决为终局裁决。
11. 合同生效及终止
合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。
一方违约，另一方提出解除合同。
不可抗力导致合同无法履行。
双方协商一致解除合同。
12. 其他约定
合同附件：合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、设计变更记录、付款凭证等。
保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
13. 合同签署及生效日期
合同签署日期：_______年_______月_______日。
合同生效日期：合同签署之日起生效。
合同份数及保管：本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。
14. 合同附件
项目设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计、设备选型说明书等。
施工图纸：包括但不限于电气、土建、管道、设备安装等图纸。
合同变更记录：包括但不限于设计变更、进度调整、费用变更等记录。
付款凭证：包括但不限于银行转账单、现金支付凭证等。
其他相关文件：包括但不限于工程验收报告、质量保证书、安全责任书等。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检验、监理等服务的独立法人或其他组织。
第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检验、安全监督、环保监测等。
16. 第三方介入程序
第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。
第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书，能够独立承担相应的专业服务。