文档介绍：该【2025版个人工程承包合同书模板 】是由【min】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版个人工程承包合同书模板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版个人工程承包合同书模板
本合同目录一览
1. 合同当事人信息
承包人基本信息
发包人基本信息
代理人和见证人信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程概况描述
3. 合同标的及范围
工程内容
工程范围
工程量清单
工程质量要求
4. 工程合同价款
合同总价
工程款支付方式
工程款支付时间节点
预付款及进度款比例
5. 工期
工程总工期
工期计算方法
工期延误及处理
6. 施工准备
承包人责任
发包人责任
施工准备资料及设备
7. 施工过程管理
施工组织设计
施工进度管理
施工质量管理
施工安全及环保要求
8. 验收及保修
工程验收标准
工程验收程序
保修范围及期限
保修责任及费用
9. 违约责任
承包人违约责任
发包人违约责任
违约责任赔偿方式
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 合同附件及补充条款
合同附件清单
补充条款说明
14. 合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同当事人信息
承包人基本信息
承包人名称：____________________
承包人法定代表人：____________________
承包人注册地址：____________________
承包人联系电话：____________________
承包人开户银行：____________________
承包人银行账号：____________________
发包人基本信息
发包人名称：____________________
发包人法定代表人：____________________
发包人注册地址：____________________
发包人联系电话：____________________
发包人开户银行：____________________
发包人银行账号：____________________
代理人和见证人信息
代理人姓名：____________________
代理人职务：____________________
代理人联系电话：____________________
见证人姓名：____________________
见证人单位：____________________
见证人联系电话：____________________
2. 工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程规模：____________________
工程类型：____________________
工程概况描述：____________________
3. 合同标的及范围
工程内容：____________________
工程范围：____________________
工程量清单：____________________
工程质量要求：____________________
4. 工程合同价款
合同总价：____________________
工程款支付方式：____________________
工程款支付时间节点：____________________
预付款及进度款比例：____________________
5. 工期
工程总工期：____________________
工期计算方法：____________________
工期延误及处理：____________________
6. 施工准备
承包人责任：____________________
发包人责任：____________________
施工准备资料及设备：____________________
7. 施工过程管理
施工组织设计：____________________
施工进度管理：____________________
施工质量管理：____________________
施工安全及环保要求：____________________
8. 验收及保修
工程验收标准
国家及行业标准
地方相关法规
本合同约定的质量标准
工程验收程序
验收前的准备工作
验收组织及人员
验收时间及地点
验收方法及步骤
保修范围及期限
保修范围
保修期限
保修责任及费用
保修责任及费用
保修期内发现的问题处理
保修期外的问题处理
保修费用的承担
9. 违约责任
承包人违约责任
工期延误的责任
工程质量不合格的责任
拖欠工程款的责任
发包人违约责任
拖欠工程款的责任
未按时提供施工条件的责任
未能按时验收的责任
违约责任赔偿方式
违约金的计算方式
违约金的支付方式
违约责任的解除
10. 争议解决
争议解决方式
协商解决
仲裁解决
诉讼解决
争议解决机构
仲裁委员会
法院
争议解决程序
协商程序
仲裁程序
诉讼程序
11. 合同解除
合同解除条件
双方协商一致
发生不可抗力
违约行为
合同解除程序
提出解除通知
确认解除
解除后果
合同解除后果
工程交付
费用结算
违约责任
12. 合同生效及终止
合同生效条件
双方签字盖章
合同内容符合法律法规
合同内容完整
合同终止条件
工程竣工
合同解除
合同到期
合同终止程序
终止通知
终止确认
终止后果
13. 合同附件及补充条款
合同附件清单
设计图纸
施工组织设计
工程量清单
其他相关文件
补充条款说明
附件内容与合同具有同等法律效力
本合同未尽事宜，按法律法规及双方协商一致的原则处理
14. 合同签署及生效日期
签署日期：____________________
生效日期：____________________
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方概念
第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务或实现合同目的而介入的独立法人、自然人或其他组织。