文档介绍：该【园林景观工程施工合同范本 】是由【知识徜徉土豆】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【园林景观工程施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。园林景观工程施工合同范本
发包方：〔以下简称甲方〕
承包方：〔以下简称乙方〕
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
：别墅园林景观工程。
：润成科技院内
：别墅周边约5000平方米景观工程制定及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日〔现场具备开工条件〕开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
〔一〕如遇以下原因工期顺延：
；
；
；
、停电；
；
。
〔二〕完工验收：
，否则视为默认工程合格并进行完工结算；
，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式
，本工程暂定造价520000元〔预算详见“合同附件一〞〕；
；
。
，甲方支付乙方工程预付款100000元整；
，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
第四条关于制定调整〔更改〕
本工程涉及制定调整〔更改〕工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
：从乙方递交完工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
〔一〕甲方责任：
，确保施工所必须用水、用电；
，并以书面形式通知乙方；
。
；
；
。
〔二〕乙方责任：
，结合有关规范组织施工；
；
，安全生产，确保工程质量，按期完工；
；
第七条甲、乙双方现场代表及责任
：甲方代表作为现场签证代表；
：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条材料的认定及采购
，涉及装饰及灯具材料必须经甲方认定后方可采购。
，乙方方可购买。
第九条违约责任
〔一〕甲方违约责任：
，除顺延完工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
、缓建或由于制定变更造成的停工，应采用措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
〔二〕乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：
代表人：代表人：
本合同签订日期年月日