文档介绍：该【2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
双方名称及全称
双方地址及联系方式
双方法定代表人及授权代表
合同签订日期及地点
2. 工程概况
工程名称及类型
工程地点及占地面积
工程规模及投资额
工程设计及施工图
3. 合同工期及进度
工期安排
进度计划及节点
工期延误及违约责任
4. 工程质量标准及验收
质量标准
验收程序及标准
质量争议及处理
5. 工程造价及付款方式
工程造价组成
付款方式及进度
预付款、进度款及结算款
逾期付款违约责任
6. 材料设备供应
材料设备种类及规格
供应方式及质量要求
供应进度及验收
供应违约责任
7. 施工安全及环境保护
施工安全责任
安全防护措施及应急预案
环境保护要求及措施
环境污染及损害赔偿
8. 施工现场管理
施工现场布置及管理制度
施工现场交通及安全
施工现场文明施工及卫生
施工现场设施及设备管理
9. 合同变更及解除
合同变更程序及条件
合同解除条件及程序
合同变更及解除的后果
10. 争议解决方式
争议解决方式选择
争议解决程序及期限
争议解决费用的承担
11. 违约责任及赔偿
违约行为及责任
违约赔偿标准及方式
违约责任的承担
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件及程序
合同终止后的处理
13. 合同附件及补充条款
合同附件内容
补充条款的签订及效力
合同附件及补充条款的变更
14. 其他约定事项
不可抗力条款
法律适用及争议管辖
合同份数及效力
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
双方名称及全称
甲方（建设单位）：晋中某房地产开发有限公司
乙方（施工单位）：晋中某建筑工程有限公司
双方地址及联系方式
甲方地址：晋中市某区某街道某路某号
乙方地址：晋中市某区某街道某路某号
双方法定代表人及授权代表
甲方法定代表人：，授权代表：
乙方法定代表人：，授权代表：赵六
合同签订日期及地点
合同签订日期：2025年4月1日
合同签订地点：晋中市某区某街道某路某会议室
2. 工程概况
工程名称及类型
工程名称：晋中某住宅小区项目
工程类型：住宅楼、配套设施等
工程地点及占地面积
工程地点：晋中市某区某街道
占地面积：10000平方米
工程规模及投资额
工程规模：总建筑面积80000平方米
投资额：人民币壹亿元整
工程设计及施工图
工程设计单位：晋中某建筑设计院
施工图：已由甲方提供，乙方已接收并审核无误
3. 合同工期及进度
工期安排
合同工期：12个月
进度计划及节点
开工日期：2025年4月10日
竣工日期：2026年4月10日
进度节点：每月完成20%的工程量
工期延误及违约责任
如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币壹万元整；如因不可抗力导致工期延误，应在合理期限内告知甲方，并经甲方同意后，顺延工期。
4. 工程质量标准及验收
质量标准
本工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行
验收程序及标准
工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收，验收标准应符合国家标准和行业规范
质量争议及处理
如发生质量争议，由双方共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，检测结果为最终依据
5. 工程造价及付款方式
工程造价组成
工程造价包括：直接工程费、间接费、利润及税金等
付款方式及进度
付款方式：分阶段支付
进度款：每月支付已完成工程量的5%
结算款：工程竣工验收合格后支付
预付款、进度款及结算款
预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%
进度款：按月支付，每次支付完成后7个工作日内支付
结算款：竣工验收合格后30个工作日内支付
6. 材料设备供应
材料设备种类及规格
材料设备包括：钢筋、水泥、砂石、砖、木材、门窗、电梯等
供应方式及质量要求
供应方式：甲方提供材料设备清单，乙方自行采购
质量要求：材料设备应符合国家标准和行业规范
供应进度及验收
供应进度：与工程进度相匹配
验收：材料设备到货后，由双方共同验收
供应违约责任
如乙方提供的材料设备不符合质量要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失
7. 施工安全及环境保护
施工安全责任
乙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律法规、标准和规范，负责施工安全
安全防护措施及应急预案
乙方应制定完善的安全防护措施和应急预案，并确保实施
环境保护要求及措施
乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施保护环境
环境污染及损害赔偿
如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的损害赔偿责任
8. 施工现场管理
施工现场布置及管理制度
施工现场应按照国家及地方有关施工现场管理的规定进行布置，设置明显的安全警示标志，并建立完善的施工现场管理制度。
施工现场交通及安全
施工现场交通应合理规划，设置临时道路和停车场，确保施工车辆及人员的安全通行。
施工现场文明施工及卫生
施工现场应保持整洁，及时清理垃圾，做好防尘、降噪、防污染等措施，确保文明施工。
施工现场设施及设备管理
施工现场的设施及设备应定期检查、维护，确保其正常运行和安全使用。
9. 合同变更及解除
合同变更程序及条件
任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。
合同解除条件及程序
合同解除条件包括：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。
合同解除程序：一方提出解除合同，另一方应在接到通知后15日内给予答复，逾期未答复视为同意解除。
合同变更及解除的后果
合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务；合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理善后事宜。
10. 争议解决方式
争议解决方式选择
双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
争议解决程序及期限
仲裁或诉讼应在争议发生后30日内启动，争议解决期限不超过6个月。
争议解决费用的承担
争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。
11. 违约责任及赔偿
违约行为及责任
任何一方违反合同约定，均构成违约，应承担相应的违约责任。
违约赔偿标准及方式
违约赔偿标准按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。
违约责任的承担
违约方应立即采取措施纠正违约行为，并赔偿对方因此遭受的损失。
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件及程序
合同终止条件包括：工程竣工验收合格、合同履行完毕、合同解除等。
合同终止程序：双方应按照合同约定和法律规定办理终止手续。
合同终止后的处理
合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。
13. 合同附件及补充条款
合同附件内容