文档介绍：该【2025建设工程合同书管理规范 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025建设工程合同书管理规范 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建设工程合同书管理规范
本合同目录一览
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
第二条 合同标的及范围
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
第三条 合同工期及进度安排
工程总工期
各阶段工期
进度款的支付方式
第四条 工程质量标准及验收
质量标准
验收程序
验收标准
质量保证期
第五条 工程造价及支付方式
工程造价组成
工程造价确定方式
工程款支付方式
预付款及进度款的支付比例
结算方式
逾期付款的违约责任
第六条 设计变更及费用调整
设计变更的范围及程序
设计变更费用的计算方式
设计变更后的工期调整
第七条 工程保险
保险种类
保险责任
保险金额
保险期限
第八条 合同履行及监督管理
合同履行原则
监督管理方式
监督管理内容
违约责任
第九条 工程竣工及验收
竣工条件
竣工验收程序
竣工验收标准
竣工验收期限
第十条 保修责任
保修范围
保修期限
保修费用承担
第十一条 违约责任
违约情形
违约责任承担方式
违约赔偿
第十二条 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
第十三条 合同解除
合同解除情形
合同解除程序
合同解除后的处理
第十四条 合同生效及其他
合同生效条件
合同附件
合同解释
合同变更
合同解除
合同终止
合同履行完毕
合同争议解决
合同签订日期
合同份数
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：________
（2）乙方：________
合同双方地址
（1）甲方地址：________
（2）乙方地址：________
合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：________
（2）乙方法定代表人：________
合同双方联系方式
（1）甲方联系人：________
联系电话：________
电子邮箱：________
（2）乙方联系人：________
联系电话：________
电子邮箱：________
第二条 合同标的及范围
工程名称：________
工程地点：________
工程规模：________
工程内容：________
第三条 合同工期及进度安排
工程总工期：________
各阶段工期：
（1）开工日期：________
（2）完工日期：________
进度款的支付方式：
（1）进度款支付比例：________
（2）进度款支付节点：________
第四条 工程质量标准及验收
质量标准：按照国家及行业相关标准执行
验收程序：
（1）隐蔽工程验收
（2）分项工程验收
（3）分部工程验收
（4）单位工程验收
验收标准：按照国家及行业相关标准执行
质量保证期：________
第五条 工程造价及支付方式
工程造价组成：
（1）直接工程费
（2）间接费
（3）利润
（4）税金
工程造价确定方式：________
工程款支付方式：
（1）预付款：________
（2）进度款：________
（3）竣工结算款：________
预付款及进度款的支付比例：________
结算方式：________
逾期付款的违约责任：________
第六条 设计变更及费用调整
设计变更的范围及程序：________
设计变更费用的计算方式：________
设计变更后的工期调整：________
第七条 工程保险
保险种类：
（1）建筑工程一切险
（2）安装工程一切险
（3）第三者责任险
保险责任：按照保险合同约定执行
保险金额：________
保险期限：________
第一部分：合同如下：
第八条 合同履行及监督管理
合同履行原则：诚信、公平、公正、合法
监督管理方式：
（1）甲方派驻现场代表对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理
（2）乙方应配合甲方进行现场监督工作
监督管理内容：
（1）工程进度
（2）工程质量
（3）工程安全
（4）合同履行情况
违约责任：
（1）乙方未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任
（2）乙方未按合同约定配合甲方进行现场监督工作的，甲方有权要求乙方承担违约责任
第九条 工程竣工及验收
竣工条件：
（1）工程按设计要求全部完成
（2）工程质量符合国家及行业相关标准
（3）工程资料齐全
竣工验收程序：
（1）乙方提交竣工报告
（2）甲方组织验收
（3）验收合格后，双方签署竣工验收报告
竣工验收标准：按照国家及行业相关标准执行
竣工验收期限：________
第十条 保修责任
保修范围：按照国家及行业相关标准执行
保修期限：________
保修费用承担：
（1）保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责修复，并承担修复费用
（2）保修期内，因甲方使用不当造成的质量问题，由甲方承担修复费用
第十一条 违约责任
违约情形：
（1）乙方未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务的
（2）乙方未按合同约定支付工程款的
（3）甲方未按合同约定履行监督管理义务的
违约责任承担方式：
（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等
（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失
违约赔偿：
（1）违约赔偿金额由双方协商确定
（2）如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁
第十二条 争议解决
争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼
争议解决程序：
（1）双方应友好协商解决争议
（2）协商不成，可向合同约定的调解机构申请调解
（3）调解不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁
（4）仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼
争议解决机构：________
第十三条 合同解除
合同解除情形：