文档介绍：该【2025建设工程合同书管理与索赔 】是由【金】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025建设工程合同书管理与索赔 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建设工程合同书管理与索赔
本合同目录一览
1. 合同当事人信息
当事人基本信息
当事人法定代表人
当事人授权代表
合同签订地点和时间
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程建设内容
工程设计标准
工程预算和资金来源
3. 工程承包范围和方式
承包范围
承包方式
施工图纸及资料提供
施工现场管理
4. 工程工期及进度安排
工程总工期
各阶段工期安排
工程进度计划
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式
工程款支付方式
预付款和进度款支付
结算和竣工结算
6. 材料和设备
材料供应
设备供应
材料和设备的质量标准
7. 工程施工与技术要求
施工组织设计
施工工艺和质量要求
施工安全措施
8. 工程验收与交付
验收标准和程序
验收时间和条件
竣工交付和保修
9. 保险和责任
工程保险
质量责任
安全责任
10. 索赔管理
索赔条件
索赔程序
索赔证据和计算
索赔时效
11. 合同变更和解除
变更条件
变更程序
合同解除条件
合同解除程序
12. 违约责任
违约行为认定
违约责任承担
违约金和赔偿
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
14. 合同生效及其他
合同生效条件
合同附件
合同补充条款
合同解除和终止
第一部分：合同如下：
1. 合同当事人信息
当事人基本信息
甲方：名称、法定代表人、住所、联系方式
乙方：名称、法定代表人、住所、联系方式
当事人法定代表人
甲方法定代表人：姓名、身份证号码、职务
乙方法定代表人：姓名、身份证号码、职务
当事人授权代表
甲方授权代表：姓名、身份证号码、授权范围、授权期限
乙方授权代表：姓名、身份证号码、授权范围、授权期限
合同签订地点和时间
签订地点：具体地址
签订时间：年月日
2. 工程概况
工程名称：某住宅小区建设工程
工程地点：市区街道
工程规模：占地面积10000平方米，总建筑面积20000平方米
工程建设内容：住宅楼、地下车库、绿化、配套设施等
工程设计标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定执行
工程预算和资金来源：预算总额为X万元，资金来源为甲方自筹
3. 工程承包范围和方式
承包范围：本工程的设计、施工、竣工及保修等全过程
承包方式：施工总承包
施工图纸及资料提供：乙方需按照甲方要求，在合同签订后30日内提供完整施工图纸及资料
施工现场管理：乙方需设立施工现场管理机构，负责施工现场的日常管理
4. 工程工期及进度安排
工程总工期：自合同签订之日起12个月
各阶段工期安排：基础工程3个月，主体工程6个月，装饰装修工程3个月
工程进度计划：乙方需在合同签订后15日内提交工程进度计划，并按计划执行
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式：根据工程预算和实际施工情况，双方协商确定
工程款支付方式：分阶段支付，即基础工程款20%，主体工程款30%，装饰装修工程款30%，竣工结算款20%
预付款和进度款支付：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方预付款10%
结算和竣工结算：工程竣工验收合格后，双方在30日内进行结算，并在结算后30日内完成竣工结算
6. 材料和设备
材料供应：乙方负责材料的采购、运输、保管和验收
设备供应：乙方负责设备的采购、运输、安装和调试
材料和设备的质量标准：符合国家相关标准和规范要求
7. 工程施工与技术要求
施工组织设计：乙方需在合同签订后15日内提交施工组织设计，并经甲方审批
施工工艺和质量要求：严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量
施工安全措施：乙方需制定施工安全措施，确保施工现场安全
8. 工程验收与交付
验收标准和程序
验收标准：按照国家相关标准和规范，以及合同约定的要求进行验收
验收程序：分阶段验收，包括基础工程验收、主体工程验收、装饰装修工程验收等
验收时间和条件
验收时间：各阶段工程完成后，乙方应通知甲方进行验收
验收条件：工程已完成，质量符合要求，具备交付使用条件
竣工交付和保修
竣工交付：工程竣工验收合格后，乙方应在30日内向甲方提交竣工报告和工程资料
保修：工程自交付之日起，乙方提供不低于2年的保修服务
9. 保险和责任
工程保险
甲方需办理工程一切险，乙方需办理人身意外伤害险
质量责任
乙方对工程的质量负有全部责任，如因乙方原因造成工程不合格，乙方应承担相应的责任
安全责任
乙方需确保施工现场安全，对因施工现场安全管理不善造成的伤亡事故承担责任
10. 索赔管理
索赔条件
乙方因不可抗力等原因导致工程延误，需向甲方提出索赔
索赔程序
乙方应在发生索赔事件后10日内向甲方提出索赔申请
甲方收到索赔申请后15日内进行核实并答复
索赔证据和计算
乙方需提供相关证据证明索赔事件的发生及损失
索赔金额根据合同约定和相关法律法规进行计算
索赔时效
索赔时效为自索赔事件发生之日起2年内
11. 合同变更和解除
变更条件
双方协商一致，认为确有必要变更合同内容
变更程序
双方书面同意变更，并签订变更协议
合同解除条件
因不可抗力导致合同无法履行
一方违约，经另一方书面通知后，仍不履行或继续违约
合同解除程序
双方书面提出解除合同申请
解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续
12. 违约责任
违约行为认定
违约行为包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等
违约金和赔偿
违约金的计算标准按照合同约定执行
赔偿损失按照实际损失计算
13. 争议解决
争议解决方式
通过协商解决
协商不成，提交仲裁委员会仲裁
争议解决机构
仲裁委员会：仲裁委员会
争议解决程序
争议双方提交仲裁申请书
仲裁委员会受理后，依法进行仲裁