文档介绍：该【2025建筑工程涂料分包协议书 】是由【学锋】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025建筑工程涂料分包协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建筑工程涂料分包协议书
本合同目录一览
1. 协议双方基本信息
分包方信息
总包方信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程工期
3. 涂料分包范围
涂料种类
涂料品牌
涂料数量
涂料质量要求
4. 涂料供应与验收
涂料供应责任
涂料验收标准
涂料验收程序
5. 涂料施工与质量控制
施工方案
施工工艺
质量控制措施
质量验收标准
6. 涂料施工进度
施工进度计划
进度调整
进度延误责任
7. 涂料施工安全与环保
施工安全责任
环保措施
安全事故处理
8. 涂料施工费用
费用构成
费用结算方式
费用支付时间
9. 涂料施工合同变更
变更条件
变更程序
变更费用
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
12. 合同解除
解除条件
解除程序
解除后果
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
14. 其他约定事项
法律适用
合同份数
合同附件
第一部分：合同如下：
第一条 协议双方基本信息
分包方信息
分包方名称：_______
分包方法定代表人：_______
分包方注册地址：_______
分包方联系电话：_______
分包方开户银行：_______
分包方银行账号：_______
总包方信息
总包方名称：_______
总包方法定代表人：_______
总包方注册地址：_______
总包方联系电话：_______
总包方开户银行：_______
总包方银行账号：_______
第二条 工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程规模：_______
工程工期：_______
第三条 涂料分包范围
涂料种类：_______
涂料品牌：_______
涂料数量：_______
涂料质量要求：_______
第四条 涂料供应与验收
涂料供应责任：_______
涂料验收标准：_______
涂料验收程序：_______
第五条 涂料施工与质量控制
施工方案：_______
施工工艺：_______
质量控制措施：_______
质量验收标准：_______
第六条 涂料施工进度
施工进度计划：_______
进度调整：_______
进度延误责任：_______
第七条 涂料施工安全与环保
施工安全责任：_______
环保措施：_______
安全事故处理：_______
第八条 涂料施工费用
费用构成：
涂料材料费
施工人工费
施工机械使用费
施工管理费
涂料检验试验费
费用结算方式：
按照实际发生工程量进行结算
每月进行一次结算
结算凭证要求：发票、施工记录、验收报告等
费用支付时间：
每月结算后的_______个工作日内支付
支付比例：按结算金额的_______%支付
预付款：合同签订后_______个工作日内支付_______%的预付款
第九条 涂料施工合同变更
变更条件：
因设计变更导致涂料种类或数量发生变化
因不可抗力导致工程进度受到影响
因总包方要求提高涂料质量标准
变更程序：
分包方提出变更申请
双方协商确定变更内容
签订变更协议
变更费用：
变更费用由双方协商确定
变更费用纳入原合同费用构成
第十条 违约责任
违约情形：
分包方未按时完成涂料供应
分包方未达到涂料质量要求
分包方未按约定进行涂料施工
分包方未按合同规定支付费用
违约责任：
分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金
违约金按合同金额的_______%计算
违约方应承担因违约给对方造成的损失
第十一条 争议解决
争议解决方式：
双方协商解决
仲裁解决
诉讼解决
争议解决程序：
双方应在争议发生后_______个工作日内协商解决
如协商不成，任何一方可向仲裁机构申请仲裁
如协商不成且不选择仲裁，任何一方可向人民法院提起诉讼
第十二条 合同解除
解除条件：
双方协商一致
因不可抗力导致合同无法履行
违约方严重违约
解除程序：
双方协商一致后，签订解除协议
解除协议应明确解除日期和解除后果
解除后果：
双方应按照解除协议的约定履行各自的义务
分包方应退还已收费用，总包方应退还预付款
第十三条 合同生效与终止
合同生效条件：
双方签字盖章
合同经有关管理部门审批
预付款支付完毕
合同终止条件：
工程竣工
合同约定的解除条件成就
合同期限届满
第十四条 其他约定事项
法律适用：本合同适用中华人民共和国法律
合同份数：本合同一式_______份，双方各执_______份
合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理方、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险机构等。
第二条 第三方介入条件
第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。
第三方介入应有利于合同的履行，提高工程质量，保障各方合法权益。
第三条 第三方责任限额
第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。
第三方责任限额应包括但不限于：直接经济损失、间接经济损失、违约金、赔偿金等。
第四条 第三方权利义务
第三方有权根据合作协议和本合同的规定，对合同履行情况进行监督、检查、验收和评估。
第三方应遵守甲乙双方的要求，按照合作协议和本合同的规定履行其职责。
第三方应保证其提供的咨询服务、检测报告、验收意见等具有客观性、公正性和准确性。