文档介绍：该【精选机房建设施工合同书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【精选机房建设施工合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
精选机房建设施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 项目内容
机房建设内容
系统设备配置
网络设施建设
电力设施建设
4. 工程质量要求
施工质量标准
材料质量要求
设备质量要求
5. 施工进度计划
施工阶段划分
各阶段施工时间安排
进度调整机制
6. 合同价款及支付方式
合同总价
付款方式
付款节点
逾期付款违约责任
7. 材料设备采购
材料设备采购原则
供应商选择
材料设备质量保证
材料设备交付及验收
8. 施工现场管理
施工现场安全措施
施工现场环保措施
施工现场文明施工要求
9. 验收标准及程序
验收标准
验收程序
验收不合格处理
10. 返修及保修
返修条件
返修期限
保修范围
保修期限
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿计算方法
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方法定代表人（或负责人）：[甲方姓名]
乙方法定代表人（或负责人）：[乙方姓名]
合同双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系电话]
乙方联系方式：[乙方联系电话]
2. 项目概述
项目名称
精选机房建设项目
项目地点
[具体项目地址]
项目规模
机房面积：[平方米]
设备数量：[台/套]
项目工期
计划开工日期：[年/月/日]
计划竣工日期：[年/月/日]
3. 项目内容
机房建设内容
机房土建工程、装修工程、电力工程、消防工程等。
系统设备配置
服务器、存储设备、网络设备、监控设备等。
网络设施建设
内部局域网、外部互联网接入等。
电力设施建设
电力供应、配电柜、UPS不间断电源等。
4. 工程质量要求
施工质量标准
符合国家标准、行业标准和双方约定的质量要求。
材料质量要求
所用材料应符合国家相关标准，并具备合格证明。
设备质量要求
所用设备应具备生产厂家的合格证、检验报告等。
5. 施工进度计划
施工阶段划分
土建阶段、装修阶段、设备安装阶段、调试阶段。
各阶段施工时间安排
土建阶段：[月]
装修阶段：[月]
设备安装阶段：[月]
调试阶段：[月]
进度调整机制
如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商解决，并调整施工进度计划。
6. 合同价款及支付方式
合同总价
本合同总价为人民币[金额]元整。
付款方式
分阶段付款，具体如下：
阶段一：合同签订后5个工作日内支付合同总价的[百分比]%。
阶段二：土建工程完工并验收合格后支付合同总价的[百分比]%。
阶段三：装修工程完工并验收合格后支付合同总价的[百分比]%。
阶段四：设备安装调试完成并验收合格后支付合同总价的[百分比]%。
付款节点
付款节点根据施工进度计划确定。
逾期付款违约责任
逾期付款的，应向守约方支付逾期付款金额的[百分比]%作为违约金。
7. 材料设备采购
材料设备采购原则
优先选用国内知名品牌、质量可靠、价格合理的供应商。
供应商选择
双方共同选定供应商，并签订采购合同。
材料设备质量保证
供应商应提供产品合格证、检验报告等质量保证文件。
材料设备交付及验收
供应商应按约定时间交付材料设备，并配合进行验收。
8. 施工现场管理
施工现场安全措施
严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
定期进行安全教育培训，提高施工人员安全意识。
施工现场设置安全警示标志，防止安全事故发生。
施工现场环保措施
采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。
建立环保管理制度，确保施工现场符合环保要求。
施工现场文明施工要求
保持施工现场整洁，及时清理建筑垃圾。
不得在施工现场乱倒垃圾、乱堆材料。
不得影响周边居民的生活和交通。
9. 验收标准及程序
验收标准
符合国家相关标准和双方约定的质量要求。
验收程序
施工方完成施工后，通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后[天数]内进行验收。
验收不合格的，施工方应在[天数]内进行整改。
验收不合格处理
验收不合格部分，施工方应无条件进行返工，直至合格。
10. 返修及保修
返修条件
在保修期内，因施工质量问题导致的设备损坏，施工方应负责返修。
返修期限
返修期限为自验收合格之日起[月]内。
保修范围
保修范围包括但不限于设备故障、系统故障等。
保修期限
保修期限为自验收合格之日起[年]。
11. 违约责任
违约情形
未按合同约定完成施工、逾期付款、质量不合格等。
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿计算方法
违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算。
12. 争议解决
争议解决方式
发生争议时，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
如双方协商不成，可提交[仲裁委员会名称]仲裁。
争议解决程序
仲裁程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。
13. 合同生效及终止
合同生效条件
双方签字盖章后，合同生效。
合同终止条件
合同履行完毕或双方协商一致解除合同。
合同解除条件
发生不可抗力、一方违约等情形，可解除合同。
14. 其他约定事项
通知
除非另有约定，所有通知应以书面形式发送。
合同附件
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
合同份数
本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。