文档介绍：该【第一幼儿园建设工程施工合同书(2025版) 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【第一幼儿园建设工程施工合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
第一幼儿园建设工程施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
3. 工程设计及施工标准
设计依据
施工规范
质量标准
4. 工程进度安排
工程开工时间
工程竣工时间
工程分期进度
5. 工程款项支付
工程预付款
工程进度款
结算与支付方式
逾期付款责任
6. 工程变更及索赔
工程变更范围
工程变更程序
索赔程序
7. 工程质量保证
质量保证期
质量保证责任
质量检验及验收
8. 安全生产及环境保护
安全生产责任
环境保护责任
应急预案
9. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
解除或终止程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
12. 合同生效及期限
合同生效条件
合同期限
合同续签
13. 其他约定事项
不可抗力
通知方式
合同附件
14. 合同签署及附件
合同签署日期
合同签署地点
合同附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：市第一幼儿园
乙方：建筑工程有限公司
合同双方地址
甲方地址：市区路号
乙方地址：市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138
乙方联系人：
乙方联系电话：1395678
2. 工程概况
工程名称
市第一幼儿园建设工程
工程地点
市区路号
工程规模
占地面积：10000平方米
总建筑面积：8000平方米
工程类型
幼儿园建筑工程
3. 工程设计及施工标准
设计依据
依据国家现行建筑规范、标准及甲方提供的工程设计图纸。
施工规范
严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业工程施工质量验收规范执行。
质量标准
工程质量达到国家规定的合格标准，满足甲方使用要求。
4. 工程进度安排
工程开工时间
2025年1月1日
工程竣工时间
2025年12月31日
工程分期进度
（1）基础工程：2025年1月1日至2025年3月31日
（2）主体结构工程：2025年4月1日至2025年6月30日
（3）装饰装修工程：2025年7月1日至2025年9月30日
（4）配套设施工程：2025年10月1日至2025年11月30日
5. 工程款项支付
工程预付款
合同签订后，甲方支付乙方工程预付款总额的20%。
工程进度款
（1）基础工程完成后，甲方支付剩余工程预付款总额的30%。
（2）主体结构工程完成后，甲方支付剩余工程预付款总额的30%。
（3）装饰装修工程完成后，甲方支付剩余工程预付款总额的20%。
（4）配套设施工程完成后，甲方支付剩余工程预付款总额的10%。
结算与支付方式
工程竣工验收合格后，甲方在30日内支付乙方结算款。
逾期付款责任
若甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五的违约金。
6. 工程变更及索赔
工程变更范围
因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因引起的工程变更。
工程变更程序
（1）乙方在发现工程变更情况后，应及时向甲方提出变更申请。
（2）甲方在收到变更申请后，应在3日内予以答复。
（3）经双方协商一致，签订变更协议。
索赔程序
（1）乙方在发生索赔事件后，应及时向甲方提出索赔申请。
（2）甲方在收到索赔申请后，应在7日内予以答复。
（3）经双方协商一致，签订索赔协议。
8. 安全生产及环境保护
安全生产责任
乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全，防止事故发生。
环境保护责任
乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护法规，采取有效措施，减少对环境的影响。
应急预案
乙方应制定应急预案，包括但不限于火灾、触电、坍塌等突发事件的处理措施，并及时向甲方报告。
9. 合同解除及终止
合同解除条件
（1）因不可抗力导致合同无法履行。
（2）一方严重违约，另一方在合理期限内未得到合理解决。
（3）合同约定的其他解除条件。
合同终止条件
合同约定的工程竣工日期到期，且工程已按约定完成。
解除或终止程序
（1）任何一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方。
（2）双方应就解除或终止合同的事宜进行协商，达成一致意见。
10. 违约责任
违约情形
（1）未按合同约定履行工程进度。
（2）工程质量不符合约定标准。
（3）逾期付款或未按规定支付违约金。
（4）其他违约行为。
违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
违约赔偿
违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算。
11. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
（1）双方应在争议发生后15日内提出书面协商请求。
（2）协商未果，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决地点
合同签订地人民法院。
12. 合同生效及期限
合同生效条件
合同双方签字盖章后生效。
合同期限
合同自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
合同续签
如需续签合同，双方应在合同期限届满前30日协商一致。
13. 其他约定事项
不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。
通知方式
双方应通过书面形式进行通知，通知自送达对方之日起生效。
合同附件
合同附件包括但不限于工程设计图纸、工程量清单、工程进度计划等。
14. 合同签署及附件
合同签署日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同签署地点
市区路号
合同附件清单
附件清单如下：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 工程进度计划
4. 其他相关文件
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律、行政法规规定，介入合同关系，为甲乙双方提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的自然人、法人或其他组织。
中介方：为甲乙双方提供信息交流、合同签订、履约监督等中介服务的机构或个人。