文档介绍：该【砖工劳务分包合同书模板2025年通用 】是由【min】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【砖工劳务分包合同书模板2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
砖工劳务分包合同书模板2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方基本信息
总包方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程工期
3. 劳务分包内容
劳务分包范围
劳务分包方式
劳务分包人员
4. 工程质量要求
质量标准
质量保证措施
质量检验与验收
5. 工程进度
工程进度计划
工程进度调整
工程进度违约责任
6. 工程价款及支付方式
工程价款组成
工程价款支付方式
工程进度款支付
工程竣工结算
7. 保险责任
保险种类
保险金额
保险责任范围
保险理赔
8. 合同变更与解除
合同变更
合同解除
合同解除条件
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
12. 其他约定事项
隐私保护
法律适用
合同附件
13. 合同签订与生效
合同签订
合同生效
14. 合同附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方基本信息
分包方名称：_______
分包方法定代表人：_______
分包方住所地：_______
分包方联系电话：_______
分包方开户银行：_______
分包方银行账号：_______
总包方基本信息
总包方名称：_______
总包方法定代表人：_______
总包方住所地：_______
总包方联系电话：_______
总包方开户银行：_______
总包方银行账号：_______
2. 工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程规模：_______
工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
3. 劳务分包内容
劳务分包范围：包括但不限于砖砌体、抹灰、涂料等工程的施工。
劳务分包方式：按照总包方提供的工程量清单及施工图纸进行施工。
劳务分包人员：由分包方提供具备相应资质的施工人员。
4. 工程质量要求
质量标准：符合国家及地方相关质量标准及规范要求。
质量保证措施：分包方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。
质量检验与验收：按国家及地方相关质量检验标准进行检验，验收合格后方可进行下一道工序。
5. 工程进度
工程进度计划：详见附件一《工程进度计划》。
工程进度调整：因不可抗力等原因导致工程进度延误，经双方协商一致，可调整工程进度计划。
工程进度违约责任：如分包方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向总包方支付_______元违约金。
6. 工程价款及支付方式
工程价款组成：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。
工程价款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件二《工程价款支付计划》。
工程进度款支付：总包方应在收到分包方提交的进度款申请及相关证明材料后_______个工作日内支付进度款。
工程竣工结算：工程竣工后，双方应按照合同约定进行竣工结算，结算完成后，总包方应在_______个工作日内支付剩余工程款。
7. 保险责任
保险种类：建筑工程一切险、意外伤害险、第三者责任险等。
保险金额：详见附件三《保险金额明细表》。
保险责任范围：详见附件三《保险责任范围明细表》。
保险理赔：保险事故发生后，分包方应及时通知总包方及保险公司，并按照保险公司的要求进行理赔。
8. 合同变更与解除
合同变更
合同变更内容：在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需进行变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。
变更程序：任何一方提出变更要求，应提前_______个工作日书面通知对方，并附变更理由及具体内容。
合同解除
a) 违约方未能在规定期限内纠正违约行为；
b) 因不可抗力导致合同无法履行；
c) 合同目的无法实现；
d) 双方协商一致解除合同。
解除程序：合同解除前，双方应就解除事宜进行协商，达成一致后，签订书面解除协议。
9. 违约责任
违约情形：
a) 分包方未按合同约定完成工程进度；
b) 分包方提供的施工人员不具备相应资质；
c) 工程质量不符合合同约定；
d) 分包方未按合同约定支付工程款；
e) 其他违反合同约定的行为。
违约责任承担：
a) 违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；
b) 违约金的具体数额及计算方式详见合同附件四《违约金计算标准》。
违约金计算：
a) 违约金的计算依据为合同约定及实际损失；
b) 违约金最高不超过合同总价的_______%。
10. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。
争议解决机构：_______仲裁委员会。
争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。
11. 合同生效与终止
合同生效条件：双方签字盖章后，合同自_______年_______月_______日起生效。
合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。
合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程验收，确认工程质量和进度，并办理结算手续。
12. 其他约定事项
隐私保护：双方应保护对方的商业秘密和个人隐私，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
合同附件：合同附件包括但不限于工程进度计划、工程价款支付计划、保险金额明细表、保险责任范围明细表、违约金计算标准等。
13. 合同签订与生效
合同签订：本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。
合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14. 合同附件清单
附件一：工程进度计划
附件二：工程价款支付计划
附件三：保险金额明细表
附件四：保险责任范围明细表
附件五：违约金计算标准
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方同意，介入合同履行过程中的个人或机构，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、仲裁机构等。
第三方介入目的：第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性，提高工程质量，保障双方的合法权益。
16. 第三方介入方式
监理方：监理方负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理，确保工程按合同约定进行。
咨询方：咨询方提供专业意见或建议，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。
检测机构：检测机构负责对工程质量进行检测，确保工程质量符合合同约定。
仲裁机构：仲裁机构负责解决甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。
17. 第三方责任限额
第三方责任限额：第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任。责任限额由双方在合同中约定，具体如下：
a) 监理方：责任限额为合同总价的_______%；
b) 咨询方：责任限额为合同总价的_______%；
c) 检测机构：责任限额为合同总价的_______%；
d) 仲裁机构：责任限额为合同总价的_______%。
18. 第三方责任划分
a) 因第三方自身原因导致合同无法履行或造成损失的，由第三方承担全部责任；
b) 因甲乙双方原因导致合同无法履行或造成损失的，由双方按责任比例承担；