文档介绍:该【的建设工程施工合同书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【的建设工程施工合同书(2025版) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
的建设工程施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类别
工程工期
3. 合同价款
合同总价
付款方式
付款节点
付款条件
4. 工程质量要求
质量标准
质量保证期
质量验收程序
5. 工程进度要求
工程进度计划
进度调整程序
迟期责任
6. 施工组织与管理
施工组织设计
施工现场管理
安全生产管理
环境保护
7. 材料设备供应
材料设备供应方式
材料设备质量要求
材料设备供应责任
8. 工程变更
变更程序
变更价格确定
变更工期调整
9. 风险责任
风险识别
风险分担
风险处理
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
11. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
13. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
合同生效与解除程序
14. 其他约定事项
合同附件
合同解释
合同签署
第一部分:合同如下:
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
(1)甲方:__________
(2)乙方:__________
合同双方地址
(1)甲方地址:__________
(2)乙方地址:__________
合同双方联系方式
(1)甲方联系方式:__________
(2)乙方联系方式:__________
2. 工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
工程规模:__________
工程类别:__________
工程工期:自合同生效之日起____年。
3. 合同价款
合同总价:人民币__________元整。
付款方式:分阶段付款,具体付款节点如下:
1. 预付款:合同签订后____日内,支付合同总价____%;
2. 进度款:根据工程进度按月支付,每月支付合同总价____%;
3. 结算款:工程验收合格后____日内,支付合同总价____%;
4. 保修金:工程竣工验收合格后____日内,支付合同总价____%的保修金。
付款节点
1. 预付款:合同签订后____日内;
2. 进度款:每月____日前;
3. 结算款:工程验收合格后____日内;
4. 保修金:工程竣工验收合格后____日内。
付款条件:按照工程进度和工程质量的实际情况支付,具体条件如下:
1. 预付款:无条件支付;
2. 进度款:每月支付上一个月已完成的工程量;
3. 结算款:工程验收合格后支付;
4. 保修金:按合同约定比例支付。
4. 工程质量要求
质量标准:按照国家现行有关建筑工程质量标准执行。
质量保证期:自竣工验收合格之日起____年。
质量验收程序:按照国家现行有关建筑工程质量验收规定执行。
5. 工程进度要求
工程进度计划:详见附件一《工程进度计划表》。
进度调整程序:如需调整工程进度,经双方协商一致,可签订补充协议,调整后的工程进度计划作为合同附件。
迟期责任:如乙方未能按照合同约定完成工程,每延迟一日,应向甲方支付合同总价____%的违约金。
6. 施工组织与管理
施工组织设计:乙方应编制施工组织设计,并经甲方批准后实施。
施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。
安全生产管理:乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,落实安全生产责任制。
环境保护:乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。
8. 工程变更
变更程序
(1)甲方提出变更要求,应以书面形式通知乙方。
(2)乙方应在接到变更通知后____日内,向甲方提交变更实施方案及变更报价。
(3)双方应在接到变更实施方案及报价后____日内,协商确定变更内容、变更价格及变更工期。
变更价格确定
(1)变更价格应按照合同约定及市场行情确定。
(2)如变更涉及材料价格变动,变更价格应按材料采购时的价格调整。
变更工期调整
(1)变更工期应按照实际需要及合同约定进行调整。
(2)因变更导致工期延误,乙方应向甲方提供相应的证明材料。
9. 风险责任
风险识别
(1)双方应共同识别合同履行过程中可能出现的风险。
(2)甲方负责政治、经济、社会等宏观风险;乙方负责施工过程中的技术、材料、设备等风险。
风险分担
(1)双方应按照风险识别结果,合理分担风险责任。
(2)如因不可抗力导致工程延误或损失,双方应协商解决。
风险处理
(1)发生风险事件时,双方应及时采取措施,尽量减少损失。
(2)风险事件处理完毕后,双方应就损失及责任进行评估。
10. 争议解决
争议解决方式
(1)双方应友好协商解决争议。
(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
(1)双方应在争议发生后____日内,提交争议解决申请书。
(2)人民法院应在收到申请书后____日内,对争议进行审理。
争议解决机构
(1)双方可约定仲裁机构解决争议。
(2)仲裁机构应在接到仲裁申请书后____日内,对争议进行审理。
11. 合同解除与终止
合同解除条件
(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。
(2)发生不可抗力,致使合同无法履行,双方可协商解除合同。
合同终止条件
(1)合同约定的工期届满,工程验收合格,合同终止。
(2)合同解除后,合同终止。
合同解除与终止程序
(1)一方提出解除或终止合同,应以书面形式通知对方。
(2)合同解除或终止后,双方应进行合同清算。
12. 违约责任
违约情形
(1)一方未按合同约定履行义务;
(2)一方违反合同约定,造成对方损失。
违约责任承担
(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
(2)违约金的具体数额由双方协商确定。
违约赔偿
(1)违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失。
(2)违约方应承担因违约给对方造成的间接损失。
13. 合同生效与解除
合同生效条件
(1)双方签字盖章;
(2)合同约定的其他生效条件。
合同解除条件
(1)一方严重违约;
(2)发生不可抗力,致使合同无法履行。
合同生效与解除程序
(1)合同生效后,双方应严格按照合同约定履行义务。
(2)合同解除程序按合同约定及法律规定执行。
14. 其他约定事项
合同附件
(1)附件一:工程进度计划表;
(2)附件二:施工组织设计;
(3)附件三:其他相关文件。
合同解释
(1)本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。
(2)合同解释权归甲方所有。
合同签署
(1)本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。