文档介绍：该【二零二四版CFG桩施工合同纠纷处理协议书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四版CFG桩施工合同纠纷处理协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四版CFG桩施工合同纠纷处理协议书
本合同目录一览
1. 协议双方基本信息
双方名称及全称
法定代表人或授权代表
通讯地址
联系电话及传真
2. 项目背景及合同签订依据
项目名称
项目地点
项目业主及承包方
合同签订依据及编号
3. 纠纷原因及事实
纠纷原因概述
纠纷事实描述
相关证据及证明材料
4. 纠纷处理原则
处理原则概述
处理原则具体内容
5. 纠纷处理方式
纠纷调解
纠纷仲裁
纠纷诉讼
6. 纠纷处理期限
调解期限
仲裁期限
诉讼期限
7. 费用承担
调解费用
仲裁费用
诉讼费用
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
9. 合同履行
合同履行期限
合同履行地点
合同履行方式
10. 违约责任
违约情形及定义
违约责任承担方式
违约责任承担期限
11. 合同解除
合同解除情形
合同解除程序
合同解除后处理
12. 合同生效
合同生效条件
合同生效日期
合同生效地点
13. 合同变更及解除
合同变更情形
合同变更程序
合同解除程序
14. 其他
合同份数
合同生效及终止
附件
其他约定事项
第一部分：合同如下：
第一条 协议双方基本信息
双方名称及全称
甲方：建设集团有限公司
乙方：地基基础工程有限公司
法定代表人或授权代表
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
通讯地址
甲方通讯地址：省市区路号
乙方通讯地址：省市区路号
联系电话及传真
甲方联系电话：05678
甲方传真：05678
乙方联系电话：087654321
乙方传真：087654321
第二条 项目背景及合同签订依据
项目名称
CFG桩施工项目
项目地点
省市区路号
项目业主及承包方
项目业主：房地产开发有限公司
承包方：建设集团有限公司
合同签订依据及编号
依据《建设工程施工合同》（GF20170201），合同编号：CG20240001
第三条 纠纷原因及事实
纠纷原因概述
由于乙方在CFG桩施工过程中存在质量问题，导致甲方工程进度延误，产生纠纷。
纠纷事实描述
乙方在施工过程中未能按照设计图纸和施工规范进行CFG桩施工，导致部分桩体出现质量问题，影响甲方工程进度。
相关证据及证明材料
1. 设计图纸及施工规范
2. 工程进度报告
3. 质量检测报告
4. 甲方书面通知及乙方回复
第四条 纠纷处理原则
处理原则概述
本着公平、公正、合理的原则，通过友好协商解决纠纷。
处理原则具体内容
1. 双方应保持诚信，积极配合解决纠纷。
2. 以事实为依据，以法律为准绳。
3. 优先采用调解方式解决纠纷。
第五条 纠纷处理方式
纠纷调解
双方应通过协商解决纠纷，如协商不成，可委托第三方调解机构进行调解。
纠纷仲裁
如调解不成，双方可共同选择仲裁机构进行仲裁。
纠纷诉讼
如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。
第六条 纠纷处理期限
调解期限
自双方协商之日起，调解期限为30天。
仲裁期限
自双方申请仲裁之日起，仲裁期限为60天。
诉讼期限
自双方提起诉讼之日起，诉讼期限为6个月。
第七条 费用承担
调解费用
调解费用由双方协商分担。
仲裁费用
仲裁费用由败诉方承担。
诉讼费用
诉讼费用由败诉方承担。
第八条 争议解决
争议解决方式
本合同项下的任何争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁解决。
争议解决机构
争议解决机构为省市仲裁委员会。
争议解决程序
仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》和省市仲裁委员会的仲裁规则进行。
第九条 合同履行
合同履行期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为180天，自合同生效之日起计算。
合同履行地点
合同履行地点为省市区路号项目现场。
合同履行方式
乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全标准进行CFG桩施工，确保工程按时、按质完成。
第十条 违约责任
违约情形及定义
违约情形包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不符合合同约定、违反合同约定的保密义务等。
违约责任承担方式
1. 乙方未按时完成工程，每延迟一天，应向甲方支付相当于工程总造价的1%的违约金。
2. 工程质量不符合合同约定的，乙方应无条件返工，直至符合约定标准，并承担由此产生的所有费用。
3. 违反合同约定的保密义务，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
违约责任承担期限
违约责任自违约行为发生之日起计算，直至违约行为得到纠正或违约责任得到履行。
第十一条 合同解除
合同解除情形
1. 甲方有权在乙方严重违约的情况下，单方面解除合同。
2. 双方协商一致，决定解除合同。
合同解除程序
1. 甲方解除合同，应提前30天书面通知乙方。
2. 乙方解除合同，应提前60天书面通知甲方。
合同解除后处理
2. 双方应尽快协商解决合同解除后的争议。
第十二条 合同生效
合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，并经甲方盖章确认。
合同生效日期
本合同自2024年4月1日起生效。
合同生效地点
本合同生效地点为省市区路号。
第十三条 合同变更及解除
合同变更情形
1. 因不可抗力导致合同无法履行。
2. 双方协商一致，决定变更合同内容。
合同变更程序
1. 合同变更应经双方书面同意，并签署书面变更协议。
2. 变更协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
合同解除程序
同第十一条合同解除程序。
第十四条 其他
合同份数
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
合同生效及终止
本合同自生效之日起至工程竣工验收合格之日止终止。
附件
本合同附件包括但不限于：工程图纸、施工方案、质量检测报告等。
其他约定事项
本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方定义
第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或经双方同意参与合同履行、监督、调解或仲裁的任何个人、机构或组织。