文档介绍：该【二零二四年数据中心高压变配电系统安装工程施工合同 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年数据中心高压变配电系统安装工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年数据中心高压变配电系统安装工程施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
双方名称及法定代表人
注册地址及联系方式
合同签订日期
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
工期要求
3. 工程内容
设备材料供应
施工范围
施工方法
施工图纸及技术要求
4. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量保证期
5. 工程进度及验收
工程进度计划
工程验收标准
验收程序
6. 工程造价及支付方式
工程造价组成
工程付款进度
付款方式及条件
7. 保险责任
保险种类
保险责任范围
保险费用及承担方式
8. 合同履行与变更
合同履行原则
合同变更程序
合同解除条件
9. 违约责任
违约情形及处理
违约金计算及支付
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
11. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止程序
12. 附件
施工图纸及技术资料
工程量清单
其他相关文件
13. 合同生效及其他
合同生效条件
合同附件效力
其他约定事项
14. 合同签署及生效
合同签署日期
合同生效日期
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
双方名称及法定代表人
甲方：X数据中心
法定代表人：
乙方：X电力设备有限公司
法定代表人：
注册地址及联系方式
甲方地址：省市区路号
乙方地址：省市区路号
合同签订日期
本合同签订日期为2024年3月15日。
第二条 项目概况
项目名称
数据中心高压变配电系统安装工程
项目地点
省市区数据中心
项目规模
本工程包括高压变电所、配电室及附属设施的建设，总装机容量为兆伏安。
工期要求
本工程计划工期为6个月，自合同签订之日起计算。
第三条 工程内容
设备材料供应
乙方负责提供本工程所需的全部设备、材料，包括但不限于变压器、高压开关设备、电缆等。
施工范围
（1）高压变电所的土建工程；
（2）高压开关设备、变压器等电气设备的安装；
（3）配电室及附属设施的安装；
（4）接地系统的施工；
（5）电气设备的调试及试运行。
施工方法
乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
施工图纸及技术要求
乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，如有变更，需经甲方同意。
第四条 工程质量要求
质量标准
本工程应达到国家规定的相关质量标准，具体要求详见施工图纸及技术要求。
质量检验
乙方应进行自检，并在甲方指定的检验时间进行检验。
质量保证期
本工程质量保证期为自工程验收合格之日起12个月。
第五条 工程进度及验收
工程进度计划
乙方应按照合同约定的工期编制详细的工程进度计划，并报送甲方。
工程验收标准
本工程验收标准按照国家相关标准和规范执行。
验收程序
工程完成后，乙方应组织验收，甲方应在验收合格后签署验收报告。
第六条 工程造价及支付方式
工程造价组成
本工程造价包括但不限于设备材料费、人工费、施工机具使用费、施工管理费等。
工程付款进度
（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；
（2）工程进度达到60%时，甲方支付合同总价款的30%；
（3）工程进度达到90%时，甲方支付合同总价款的40%；
（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为尾款。
付款方式及条件
甲方应按照合同约定的时间和方式支付款项，乙方提供相应的发票和结算资料。
第一部分：合同如下：
第八条 保险责任
保险种类
（1）建筑工程一切险；
（2）安装工程一切险；
（3）第三者责任险。
保险责任范围
保险责任范围包括但不限于：
（1）因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失；
（2）因工程原因导致的第三者人身伤害或财产损失。
保险费用及承担方式
保险费用由乙方承担，并在合同签订前一次性支付给保险公司。
第九条 合同履行与变更
合同履行原则
双方应严格遵守合同约定，全面履行各自的权利和义务。
合同变更程序
任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
合同解除条件
（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未改正；
（2）不可抗力事件导致合同无法履行；
（3）合同约定的其他解除条件。
第十条 违约责任
违约情形及处理
（1）逾期付款：每逾期一日，%作为违约金；
（2）逾期交工：每逾期一日，%作为违约金；
（3）工程质量问题：由违约方负责修复，并承担修复费用。
违约金计算及支付
违约金应在违约行为发生后5个工作日内支付给守约方。
第十一条 争议解决
争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。
争议解决机构
争议解决机构为省市仲裁委员会。
第十二条 合同解除及终止
合同解除条件
合同解除条件同第九条所述。
合同终止程序
合同解除或终止后，双方应进行清算，处理剩余事宜。
第十三条 附件
施工图纸及技术资料
（1）施工图纸；
（2）技术资料；
（3）工程量清单。
工程量清单
工程量清单应详细列出本工程所需的设备、材料、人工等费用。
其他相关文件
其他相关文件包括但不限于合同变更协议、验收报告等。
第十四条 合同签署及生效
合同签署日期
本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。
合同生效日期
本合同生效日期为2024年3月15日。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方概念界定
第三方定义
本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人、自然人或其他组织。
第三方类型
（1）设计单位：负责提供工程设计图纸和技术文件；
（2）监理单位：负责对工程施工过程进行监督和验收；
（3）检测单位：负责对工程材料、设备进行检测；
（4）咨询机构：提供专业咨询和技术支持；
（5）中介方：协助合同双方进行合同签订、履约等事宜。
第二条 第三方介入程序
介入申请
任何一方有意引入第三方时，应提前30日向对方提交书面申请，说明第三方介入的必要性、类型及预期效果。
介入批准
对方收到介入申请后，应在10个工作日内给予答复，同意或拒绝第三方介入。