文档介绍：该【二零二四年度高标准ALC隔墙板分包施工合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度高标准ALC隔墙板分包施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度高标准ALC隔墙板分包施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方信息
分包方名称
分包方法定代表人
分包方地址
分包方联系方式
总包方信息
总包方名称
总包方法定代表人
总包方地址
总包方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
项目质量标准
3. 工程量及造价
工程量清单
工程造价
计价方式
4. 施工组织设计
施工方案
施工进度计划
施工质量控制措施
施工安全措施
5. 材料设备供应
材料设备清单
材料设备供应方式
材料设备质量要求
材料设备验收标准
6. 施工进度及节点
施工进度计划
施工节点进度要求
施工进度调整
7. 质量要求及验收
质量标准
质量验收程序
质量保修期
8. 验收及交付
验收条件
验收程序
交付标准
9. 付款方式及进度
付款方式
付款进度
付款条件
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
12. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方信息
分包方名称：建筑有限公司
分包方法定代表人：
分包方地址：市区路号
总包方信息
总包方名称：房地产开发有限公司
总包方法定代表人：
总包方地址：市区路号
2. 项目概况
项目名称：住宅小区二零二四年度高标准ALC隔墙板分包工程
项目地点：市区街道
项目规模：总建筑面积约100000平方米
项目工期：自合同签订之日起12个月内完成
项目质量标准：符合国家及行业标准，达到合格工程标准
3. 工程量及造价
工程量清单：详见附件一《工程量清单》
工程造价：人民币壹仟万元整（￥10,000,）
计价方式：固定总价合同，按工程量清单结算
4. 施工组织设计
施工方案：详见附件二《施工组织设计》
施工进度计划：详见附件三《施工进度计划表》
施工质量控制措施：详见附件四《施工质量控制措施》
施工安全措施：详见附件五《施工安全措施》
5. 材料设备供应
材料设备清单：详见附件六《材料设备清单》
材料设备供应方式：由分包方负责材料设备的采购、运输、储存及施工安装
材料设备质量要求：符合国家及行业相关标准，具有合格证明文件
材料设备验收标准：详见附件七《材料设备验收标准》
6. 施工进度及节点
施工进度计划：详见附件三《施工进度计划表》
施工节点进度要求：每个施工节点前3天通知总包方进行验收
施工进度调整：如因不可抗力或其他原因导致施工进度调整，双方协商一致后进行调整，并书面通知对方
7. 质量要求及验收
质量标准：符合国家及行业标准，达到合格工程标准
质量验收程序：详见附件八《质量验收程序》
质量保修期：自竣工验收合格之日起两年内，因施工原因造成的质量问题，由分包方负责无偿维修或更换
8. 验收及交付
验收条件：工程按合同约定全部完成，符合质量标准，无质量异议，且总包方已支付了合同约定比例的工程款。
验收程序：验收分为初验和终验，初验由分包方组织，终验由总包方组织，双方共同参与。
交付标准：工程交付时，应满足设计要求，无安全隐患，且所有施工图纸和技术资料齐全。
9. 付款方式及进度
付款方式：按月进度付款，每月支付上月已完成工程量的95%。
付款进度：每月底前，分包方提交上月工程量清单及相关资料，经总包方审核无误后，次月5日内支付当月工程款。
付款条件：工程量清单经双方确认，且总包方已收到符合要求的发票及结算单。
10. 违约责任
违约情形：包括但不限于未按合同约定时间完成工程、质量不达标、材料供应不及时、逾期付款等。
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况及合同约定计算，最高不超过合同总价款的20%。
11. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。
争议解决机构：市仲裁委员会。
争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会的有关规定执行。
12. 合同解除
合同解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力、合同目的无法实现等。
合同解除程序：一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除理由。
13. 合同生效及终止
合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
合同终止条件：工程交付后，合同自动终止。
合同终止手续：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。
14. 其他约定事项
保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
通知条款：双方之间的通知应以书面形式进行，并通过约定的联系方式送达。
合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义：在本合同中，“第三方”指的是除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持、咨询、监理、检测等服务的个人或机构。
甲乙双方协商一致，认为需要第三方提供专业意见或服务。
合同履行过程中，出现需要第三方专业判断或解决的技术问题。
法律法规或行业规范要求必须由第三方介入。
第三方选择与授权：
甲乙双方共同决定第三方的选择，并书面授权其介入合同履行。
第三方介入后，其权利和义务由甲乙双方另行协议，并书面通知对方。
16. 第三方责任限额
第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失或损害，应承担相应的法律责任。
责任限额：第三方责任限额为本合同总价款的10%，超过部分由甲乙双方根据实际情况分担。
责任免除：因不可抗力导致第三方责任范围内的损失，经双方确认后，第三方不承担赔偿责任。
17. 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的权利义务：第三方与甲方之间的权利义务，由双方另行协议确定，甲方应承担第三方提供服务的费用。
第三方与乙方的权利义务：第三方与乙方之间的权利义务，由双方另行协议确定，乙方应承担第三方提供服务的费用。
第三方与甲乙双方的权利义务：第三方在介入本合同履行过程中，应遵守甲乙双方的要求和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。
18. 第三方介入的程序
第三方介入申请：甲方或乙方提出第三方介入申请，应说明介入的理由和目的。
第三方介入审查：甲乙双方共同审查第三方介入的申请，并在3个工作日内决定是否同意介入。
第三方介入实施：第三方介入后，应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责。
19. 第三方介入的终止
第三方介入终止条件：第三方完成其职责，或甲乙双方协商一致决定终止第三方介入。
20. 第三方介入的记录与档案
第三方介入记录：第三方介入过程中，应做好记录，包括工作内容、时间、地点、参与人员等。
第三方介入档案：第三方介入的相关文件和记录，由甲乙双方共同保管，作为合同履行的一部分。
第三部分：其他补充性说明和解释