文档介绍：该【二零二四年度电网基础设施建设项目施工合同-@-1 】是由【金】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度电网基础设施建设项目施工合同-@-1 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度电网基础设施建设项目施工合同1
本合同目录一览
1. 合同订立
合同双方基本信息
合同签订日期及地点
合同生效日期
合同期限
合同变更及终止
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程设计及标准
3. 施工范围及内容
施工范围
施工内容
施工质量要求
施工进度要求
施工安全要求
4. 合同价款及支付方式
合同价款
付款方式
付款节点
逾期付款违约责任
5. 施工组织与管理
施工组织机构
施工进度计划
施工安全管理
施工环境保护
施工质量保证体系
6. 材料设备供应
材料设备采购
材料设备质量要求
材料设备验收
材料设备保管
材料设备损耗及赔偿
7. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
争议解决费用
8. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
违约解除
9. 不可抗力
不可抗力事件
不可抗力处理
不可抗力责任
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除责任
11. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止责任
12. 合同附件
设计文件
施工图纸
技术规范
其他附件
13. 合同生效及备案
合同生效
合同备案
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同订立
合同双方基本信息
甲方（发包方）名称：电力公司
甲方（发包方）地址：省市区路号
甲方（发包方）法定代表人：
乙方（承包方）名称：建筑有限公司
乙方（承包方）地址：省市区路号
乙方（承包方）法定代表人：
合同签订日期及地点
签订日期：2024年3月1日
签订地点：省市区路号电力公司会议室
合同生效日期
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同期限
合同期限为自2024年3月1日至2025年3月1日。
合同变更及终止
合同的变更或终止，需经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 工程概况
工程名称
电网基础设施建设项目
工程地点
省市区
工程规模
工程总投资：人民币伍仟万元整（￥50,000,）
工程内容
工程内容包括：变电站建设、输电线路架设、配电线路改造等。
工程设计及标准
工程设计依据国家标准、行业标准和地方标准。
3. 施工范围及内容
施工范围
按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工。
施工内容
变电站建设：包括土建、设备安装、电气调试等。
输电线路架设：包括线路基础、杆塔安装、导线架设等。
配电线路改造：包括线路改造、设备更换、调试等。
施工质量要求
施工质量应符合国家标准、行业标准和地方标准。
施工进度要求
乙方应按照合同约定的工期完成工程。
施工安全要求
乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
4. 合同价款及支付方式
合同价款
合同总价款为人民币伍仟万元整（￥50,000,）。
付款方式
甲方按工程进度分阶段支付工程款。
付款节点
工程开工后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。
工程完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。
工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付合同总价款的20%。
逾期付款违约责任
甲方逾期付款，应按每日万分之五向乙方支付违约金。
5. 施工组织与管理
施工组织机构
乙方应成立项目经理部，负责工程的组织和管理。
施工进度计划
乙方应编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。
施工安全管理
乙方应制定施工安全管理制度，确保施工安全。
施工环境保护
乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。
施工质量保证体系
乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量。
6. 材料设备供应
材料设备采购
乙方负责材料设备的采购。
材料设备质量要求
材料设备应符合国家标准、行业标准和地方标准。
材料设备验收
乙方应按合同约定对材料设备进行验收。
材料设备保管
乙方应妥善保管材料设备，确保其质量和安全。
材料设备损耗及赔偿
因乙方保管不善导致材料设备损耗，乙方应承担相应的赔偿责任。
8. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
争议发生后，双方应立即停止争议行为，并协商解决。
协商期限为自争议发生后30日内。
协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
争议解决机构
本合同争议解决机构为省市区人民法院。
争议解决费用
争议解决过程中产生的所有费用，由败诉方承担。
9. 违约责任
违约情形
乙方未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准。
甲方未按合同约定支付工程款。
任何一方未履行合同约定的其他义务。
违约责任
乙方未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准，应承担修复或返工的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
违约赔偿
违约赔偿金额根据实际损失和违约金计算。
违约解除
任何一方违约达到合同约定解除条件的，另一方有权解除合同。
10. 不可抗力
不可抗力事件
不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。
不可抗力处理
发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。
不可抗力责任
不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。
11. 合同解除
合同解除条件
双方协商一致解除合同。
一方违约达到合同约定解除条件的，另一方有权解除合同。
合同解除程序
解除合同前，双方应书面通知对方。
解除合同后，双方应立即停止合同履行。
合同解除责任
合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。