文档介绍：该【二零二四年度数据中心建设项目包工包料施工合同示范 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度数据中心建设项目包工包料施工合同示范 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度数据中心建设项目包工包料施工合同示范
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目投资估算
3. 工程范围及内容
工程范围
工程内容
工程质量标准
4. 工程进度计划
工程进度安排
工程进度控制措施
5. 工程造价及支付方式
工程造价构成
工程造价调整
工程款支付方式
工程款支付进度
6. 材料设备供应
材料设备采购方式
材料设备质量要求
材料设备供应责任
7. 施工组织设计及措施
施工组织设计
施工措施
施工安全措施
8. 工程验收及交付
工程验收标准
工程验收程序
工程交付条件
9. 保修与维修
保修期限
保修责任
维修责任
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
12. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
13. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
14. 其他约定事项
合同附件
合同未尽事宜处理
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：科技有限公司
乙方：建筑安装工程公司
合同双方地址
甲方地址：省市区路号
乙方地址：省市区路号
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
二零二四年度数据中心建设项目
项目地点
省市区路号
项目规模
占地面积：10000平方米，建筑面积：5000平方米
项目投资估算
总投资：人民币壹亿元整
3. 工程范围及内容
工程范围
包括数据中心土建工程、设备安装工程、网络布线工程、电力系统工程等。
工程内容
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等；
（2）设备安装工程：空调系统、消防系统、监控系统、网络系统等；
（3）网络布线工程：综合布线、光纤布线等；
（4）电力系统工程：变配电工程、动力照明工程等。
工程质量标准
（1）符合国家相关质量标准；
（2）达到行业先进水平；
（3）满足甲方使用需求。
4. 工程进度计划
工程进度安排
（1）基础工程：自合同签订之日起3个月内完成；
（2）主体结构工程：自基础工程完成后2个月内完成；
（3）装饰装修工程：自主体结构工程完成后3个月内完成；
（4）设备安装工程：自装饰装修工程完成后2个月内完成；
（5）网络布线工程：自设备安装工程完成后1个月内完成；
（6）电力系统工程：自网络布线工程完成后1个月内完成。
工程进度控制措施
（1）甲方将定期对工程进度进行监督检查；
（2）乙方应按照工程进度计划合理安排施工，确保工程进度；
（3）如遇特殊情况导致工程进度延误，双方应及时协商解决。
5. 工程造价及支付方式
工程造价构成
（1）土建工程费用；
（2）设备安装工程费用；
（3）网络布线工程费用；
（4）电力系统工程费用；
（5）其他相关费用。
工程造价调整
（1）如遇政策性调整，按国家相关政策执行；
（2）如遇材料价格波动，按市场价格调整；
（3）如遇设计变更，按实际发生费用调整。
工程款支付方式
（1）甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例由双方协商确定；
（2）工程款支付周期为每月支付一次；
（3）甲方在支付工程款前，应确保资金到位。
工程款支付进度
（1）基础工程完成后支付20%；
（2）主体结构工程完成后支付30%；
（3）装饰装修工程完成后支付30%；
（4）设备安装工程完成后支付15%；
（5）工程验收合格后支付5%。
6. 材料设备供应
材料设备采购方式
（1）甲方负责采购材料设备；
（2）乙方负责运输、保管、安装等。
材料设备质量要求
（1）符合国家相关质量标准；
（2）满足工程需求；
（3）具有合格证明。
材料设备供应责任
（1）甲方负责提供材料设备清单；
（2）乙方负责按照清单及时供应材料设备；
（3）如因材料设备原因导致工程延误，由乙方承担责任。
8. 工程验收及交付
工程验收标准
（1）工程质量符合国家及行业相关标准；
（2）工程量符合合同约定；
（3）工程资料齐全，符合规定。
工程验收程序
（1）乙方在工程完工后，向甲方提交验收申请；
（2）甲方在收到验收申请后，组织相关人员进行验收；
（3）验收合格后，双方签署验收合格证书；
（4）验收不合格的，乙方应在甲方指导下进行整改，直至合格。
工程交付条件
（1）工程按合同约定全部完成；
（2）工程质量符合验收标准；
（3）工程资料齐全；
（4）工程无遗留质量问题。
9. 保修与维修
保修期限
（1）土建工程：自验收合格之日起，保修期限为5年；
（2）设备安装工程：自验收合格之日起，保修期限为2年；
（3）其他工程：自验收合格之日起，保修期限为1年。
保修责任
（1）在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方负责维修；
（2）保修期内，乙方应保证工程质量，如发生质量问题，乙方应及时处理。
维修责任
（1）保修期内，维修费用由乙方承担；
（2）保修期满后，维修费用由甲方承担。
10. 违约责任
违约情形
（1）乙方未按合同约定完成工程；
（2）乙方工程质量不符合合同约定；
（3）乙方未按时交付工程；
（4）甲方未按合同约定支付工程款；
（5）其他违反合同约定的行为。
违约责任承担
（1）乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任；
（2）乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或赔偿；
（3）乙方未按时交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金；
（4）甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付利息或赔偿；
（5）其他违约责任按合同约定执行。
11. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决争议；
（2）协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁；
（3）未约定仲裁机构，提交合同签订地人民法院诉讼。
争议解决机构
（1）双方协商一致，约定具体的仲裁机构；
（2）未约定仲裁机构，提交合同签订地仲裁委员会。
12. 合同解除与终止
合同解除条件
（1）一方违约，另一方有权解除合同；
（2）不可抗力导致合同无法履行；
（3）双方协商一致解除合同。
合同终止条件
（1）合同约定的工程全部完成；
（2）合同约定的保修期限届满；
（3）双方协商一致终止合同。