二零二四年度彩钢棚光伏发电系统集成施工合同.docx

文档介绍：该【二零二四年度彩钢棚光伏发电系统集成施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度彩钢棚光伏发电系统集成施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度彩钢棚光伏发电系统集成施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目投资
3. 项目施工内容
施工范围
施工内容
施工标准
4. 施工进度安排
施工阶段划分
各阶段工期
施工进度调整
5. 施工质量要求
质量标准
质量检测
质量保证
6. 施工安全与环境保护
施工安全
环境保护
应急预案
7. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
付款时间
8. 合同变更及解除
合同变更
合同解除
合同终止
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
12. 其他约定事项
合同附件
合同解释
合同附件效力
13. 合同签署
签署日期
签署人
签署地点
14. 合同附件
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：彩钢棚光伏发电有限公司
乙方：建筑工程有限公司
合同双方地址
甲方：省市区路号
乙方：省市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5678
乙方联系人：
乙方联系电话：139xxxx5678
2. 项目概况
项目名称
彩钢棚光伏发电系统集成施工项目
项目地点
省市区街道
项目规模
总装机容量为500千瓦
项目投资
项目总投资为人民币伍佰万元整
3. 项目施工内容
施工范围
包括光伏组件安装、逆变器安装、配电箱安装、电缆敷设、支架安装等
施工内容
详细施工内容见附件一《彩钢棚光伏发电系统集成施工方案》
施工标准
按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量
4. 施工进度安排
施工阶段划分
包括：前期准备、主体施工、设备安装、调试运行、验收交付
各阶段工期
前期准备：15天
主体施工：30天
设备安装：20天
调试运行：10天
验收交付：5天
施工进度调整
如遇不可抗力因素或其他特殊情况，经双方协商一致，可调整施工进度
5. 施工质量要求
质量标准
按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量达到设计要求
质量检测
施工过程中，乙方应定期进行质量检测，确保工程质量
质量保证
乙方应提供质量保证书，保证工程质量在合同有效期内
6. 施工安全与环境保护
施工安全
乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，制定施工安全措施，确保施工安全
环境保护
乙方应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施，保护施工现场环境
应急预案
乙方应制定应急预案，应对突发事件，确保人员安全和环境保护
7. 合同价款及支付方式
合同价款
合同总价为人民币伍佰万元整，其中施工费用人民币肆佰万元整，设计费用人民币壹拾万元整，其他费用人民币玖万元整
支付方式
甲方按照乙方提交的进度款申请，分阶段支付工程款
付款时间
合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款
主体施工完成后，甲方支付合同总价款的50%
项目验收合格并交付使用后，甲方支付合同总价款的20%
剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方
8. 合同变更及解除
合同变更
任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为合同附件。
合同解除
（1）因不可抗力导致合同无法履行；
（2）一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；
（3）双方协商一致解除合同。
合同终止
合同履行完毕或解除后，合同终止。
9. 违约责任
违约情形
（1）乙方未按合同约定时间完成施工；
（2）乙方施工质量不符合合同约定；
（3）甲方未按合同约定支付工程款；
（4）双方约定的其他违约情形。
违约责任
（1）乙方未按合同约定时间完成施工，每延迟一天，%作为违约金；
（2）乙方施工质量不符合合同约定，应无条件返工，直至符合质量要求，并赔偿甲方因此造成的损失；
（3）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此造成的损失；
（4）双方约定的其他违约责任。
违约赔偿
违约方应承担因违约给对方造成的全部经济损失。
10. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决机构
仲裁委员会
争议解决程序
仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同双方签字盖章后生效。
合同终止条件
合同履行完毕或解除后，合同终止。
合同解除条件
如遇合同解除条件，合同终止。
12. 其他约定事项
合同附件
本合同附件包括但不限于：施工方案、工程量清单、付款计划、质量保证书等。
合同解释
本合同如有歧义，以书面文件为准。
合同附件效力
合同附件与本合同具有同等法律效力。
13. 合同签署
签署日期
合同签署日期为2024年4月1日。
签署人
甲方代表：
乙方代表：
签署地点
省市区路号
14. 合同附件
合同附件包括但不限于：
彩钢棚光伏发电系统集成施工方案
彩钢棚光伏发电系统集成工程量清单
彩钢棚光伏发电系统集成付款计划
彩钢棚光伏发电系统集成质量保证书
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
在本合同中，第三方是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、设备供应商、融资机构等。
第三方介入目的
第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行，提高工程质量，确保工程进度，以及协助解决合同履行过程中可能出现的争议。