文档介绍：该【斜屋面挂瓦劳务分包合同书2025年通用 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【斜屋面挂瓦劳务分包合同书2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
斜屋面挂瓦劳务分包合同书2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方信息
总包方信息
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 工程范围及内容
工程范围
工程内容
工程量清单
4. 技术要求及质量标准
技术要求
质量标准
5. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
付款节点
6. 工程进度及验收
工程进度计划
验收标准
验收程序
7. 交工与保修
交工时间
保修期
保修责任
8. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
12. 其他约定事项
保密条款
法律适用
合同份数
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：技术要求及质量标准
附件三：付款节点
14. 合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方信息
名称：__________
法定代表人：__________
注册地址：__________
注册资本：__________
营业执照号码：__________
总包方信息
名称：__________
法定代表人：__________
注册地址：__________
注册资本：__________
营业执照号码：__________
2. 项目概况
项目名称：__________
项目地点：__________
项目规模：__________
项目工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
3. 工程范围及内容
工程范围：包括斜屋面挂瓦工程的施工、安装、调试及验收等全过程。
工程内容：
斜屋面清理与处理
挂瓦施工
瓦片质量检查与验收
工程成品保护
工程量清单：详见附件一。
4. 技术要求及质量标准
技术要求：
选用符合国家及行业标准的瓦片材料
按照设计图纸及施工规范进行施工
严格把控施工过程中的质量
质量标准：
瓦片铺设平整，无空鼓、松动现象
接缝严密，无裂缝、脱落现象
工程成品美观大方，符合设计要求
5. 合同价款及支付方式
合同价款：人民币__________元整（大写：__________）
支付方式：
预付款：合同签订后__________日内支付合同价款的__________
进度款：按实际完成工程量及约定的进度支付
结算款：工程验收合格后__________日内支付剩余合同价款
保修金：合同价款__________%作为保修金，在保修期满后__________日内无息退还
6. 工程进度及验收
工程进度计划：
施工准备阶段：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
施工阶段：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
验收阶段：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
验收标准：
工程质量应符合国家及行业相关标准
工程进度应符合合同约定
工程资料齐全，符合规范要求
验收程序：
分包方提交验收申请
总包方组织验收
验收合格，双方签字确认
验收不合格，分包方整改至合格后再进行验收
8. 违约责任
违约情形：
分包方未按合同约定的时间和质量完成工程
分包方在施工过程中造成工程安全事故
分包方擅自变更工程内容或降低工程质量
分包方未按合同约定支付工程款
总包方未按合同约定支付预付款或进度款
违约责任：
分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
总包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
违约金比例：违约金为合同价款的__________
争议解决：双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼
9. 争议解决
争议解决方式：
双方应通过友好协商解决争议
如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼
争议解决程序：
双方应在争议发生后__________日内提出书面争议通知
双方应在收到争议通知后__________日内提交争议文件及相关证据
法院应在收到起诉状后__________日内立案
10. 合同解除
合同解除条件：
分包方严重违约，经催告后仍未改正
总包方严重违约，经催告后仍未改正
因不可抗力导致合同无法履行
合同解除程序：
提出解除合同的一方应书面通知对方
双方应在收到解除通知后__________日内确认解除合同
11. 合同生效及终止
合同生效条件：
双方签字盖章
合同经双方法定代表人或授权代表签字
合同终止条件：
工程验收合格，合同约定的义务履行完毕
合同因解除而终止
合同因不可抗力而终止
12. 其他约定事项
保密条款：
双方对本合同内容及项目信息负有保密义务
未经对方同意，不得向任何第三方泄露
法律适用：
本合同适用中华人民共和国法律
合同份数：
本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：技术要求及质量标准
附件三：付款节点
14. 合同签署及生效日期
合同签署日期：__________年__________月__________日
合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保等辅助作用的独立法人或其他组织。
第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、降低风险，并协助解决合同履行过程中可能出现的争议。
16. 第三方介入的类型
监理方：负责对工程进度、质量、安全等进行监督，并提出监理报告。
设计方：负责提供工程设计方案，并对施工过程中的设计变更进行审核。
担保方：为保证甲乙双方履行合同义务，提供担保服务。
中介方：为甲乙双方提供信息交流、合同洽谈、纠纷调解等服务。
17. 第三方介入的程序
第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的类型、职责、权限及费用等事项。
甲乙双方应书面通知第三方介入事项，并明确第三方的权利和义务。
第三方应在接到通知后__________日内，向甲乙双方提交介入申请及服务方案。