文档介绍：该【二零二四年9A级文建筑光伏发电系统施工合同 】是由【闰土】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年9A级文建筑光伏发电系统施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年9A级文建筑光伏发电系统施工合同
本合同目录一览
1. 合同基本信息
合同双方名称及地址
合同签订日期
合同生效日期
合同终止日期
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目总投资
项目进度安排
3. 工程范围
设计范围
施工范围
质量要求
工程量清单
4. 设计与施工责任
设计责任
施工责任
设计变更及施工调整
5. 工程进度与工期
施工进度计划
工期要求
工期延误责任
6. 工程质量与验收
质量标准
工程验收程序
验收不合格的处理
7. 工程造价与结算
工程造价
结算方式
结算程序
争议解决
8. 付款方式与进度
付款方式
付款进度
付款条件
9. 保险与安全
保险责任
安全生产责任
事故处理
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
12. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
13. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后的处理
14. 合同附件
设计文件
施工图纸
有关技术文件
其他相关文件
第一部分：合同如下：
1. 合同基本信息
合同双方名称及地址
甲方：建筑有限公司
地址：省市区路号
乙方：光伏发电有限公司
地址：省市区路号
合同签订日期
2024年2月15日
合同生效日期
合同签订之日起生效
合同终止日期
2026年2月14日
2. 项目概况
项目名称
市区9A级文建筑光伏发电系统项目
项目地点
省市区路号
项目规模
装机容量为500千瓦
项目总投资
总投资为人民币1000万元
项目进度安排
项目分为三个阶段：设计阶段、施工阶段、验收阶段。具体进度安排详见附件一。
3. 工程范围
设计范围
包括光伏发电系统设计、电气设计、结构设计等。
施工范围
包括光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、电气线路敷设等。
质量要求
按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。
工程量清单
详见附件二。
4. 设计与施工责任
设计责任
乙方负责提供符合国家相关标准和规范的设计文件，并对设计质量承担责任。
施工责任
甲方负责组织施工，确保施工质量，并对施工质量承担责任。
设计变更及施工调整
设计变更及施工调整需经双方协商一致，并签订补充协议。
5. 工程进度与工期
施工进度计划
详见附件一。
工期要求
合同工期为12个月。
工期延误责任
因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任；因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任。
6. 工程质量与验收
质量标准
按照国家相关标准和规范执行。
工程验收程序
工程验收分为预验收和竣工验收两个阶段。
验收不合格的处理
验收不合格的工程，乙方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格。
7. 工程造价与结算
工程造价
工程造价为人民币1000万元，详见附件二。
结算方式
工程款按进度支付，具体支付比例详见附件三。
结算程序
结算程序按照合同约定及国家相关法律法规执行。
争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。
8. 付款方式与进度
付款方式
工程款支付采用分期付款方式，具体付款节点如下：
1. 预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款。
2. 进度款：工程进度达到设计总量的30%时，支付合同总额的30%。
3. 中期款：工程进度达到设计总量的60%时，支付合同总额的40%。
4. 结算款：工程竣工验收合格后，支付合同总额的20%。
5. 保修金：工程竣工验收合格后，支付合同总额的10%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。
付款进度
付款进度与工程进度同步，每完成一个付款节点，甲方应在收到乙方提交的付款申请和相关证明文件后5个工作日内完成付款。
付款条件
付款条件包括但不限于：
1. 乙方提交的付款申请和相关证明文件真实、完整、有效。
2. 工程进度符合合同约定。
3. 工程质量达到合同要求。
9. 保险与安全
保险责任
乙方应为其施工人员、设备、材料等购买相应的保险，并承担相应的保险费用。
安全生产责任
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准，确保施工现场的安全。
事故处理
发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时通知甲方。事故调查和处理按照国家相关法律法规执行。
10. 违约责任
违约情形
1. 乙方未按合同约定的时间完成工程。
2. 乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准。
3. 甲方未按合同约定支付工程款。
4. 双方约定的其他违约情形。
违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：
1. 支付违约金。
2. 承担因违约造成的损失。
3. 采取补救措施。
违约金
违约金的计算方式为：违约金额×日违约金比例×违约天数。
11. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。
争议解决程序
仲裁程序按照仲裁机构的规定执行。
争议解决机构
争议解决机构为省市仲裁委员会。
12. 合同解除
合同解除条件
1. 双方协商一致解除合同。
2. 一方违约，另一方有权解除合同。
3. 发生不可抗力，导致合同无法履行。
合同解除程序
合同解除需双方书面通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。
合同解除后的处理
13. 合同终止
合同终止条件
1. 合同约定的工期届满。
2. 双方协商一致终止合同。
3. 发生不可抗力，导致合同无法履行。
合同终止程序