文档介绍:该【建设工程施工合同书类型的选择2025年通用 】是由【闰土】上传分享,文档一共【13】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【建设工程施工合同书类型的选择2025年通用 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同书类型的选择2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方住所地
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类别
工程承包方式
3. 合同类型选择
工程量清单合同
估算工程量合同
综合单价合同
成本加酬金合同
4. 合同工期及节点
合同工期
工期节点
5. 工程进度款支付方式
预付款
进度款支付比例
结算方式
6. 材料供应及价格
材料供应方式
材料价格确定方式
材料采购及验收
7. 质量要求及验收标准
质量标准
验收程序
质量责任
8. 工程变更及索赔
变更程序
索赔程序
索赔时效
9. 保险及责任
保险种类
保险责任
保险费用承担
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决费用
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
12. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
13. 合同生效及解除
合同生效条件
合同解除条件
14. 合同附件
附件一:工程量清单
附件二:施工图纸
附件三:其他相关文件
第一部分:合同如下:
1. 合同双方基本信息
合同双方名称:甲方(建设单位)_______,乙方(施工单位)_______。
合同双方法定代表人:甲方法定代表人_______,乙方法定代表人_______。
合同双方住所地:甲方住所地_______,乙方住所地_______。
合同双方联系方式:甲方联系方式_______,乙方联系方式_______。
2. 工程概况
工程名称:_______。
工程地点:_______。
工程规模:_______。
工程类别:_______。
工程承包方式:_______。
3. 合同类型选择
工程量清单合同:本合同采用工程量清单合同方式,详见附件一。
估算工程量合同:_______。
综合单价合同:_______。
成本加酬金合同:_______。
4. 合同工期及节点
合同工期:_______。
工期节点:_______。
5. 工程进度款支付方式
预付款:合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
进度款支付比例:_______。
结算方式:_______。
6. 材料供应及价格
材料供应方式:_______。
材料价格确定方式:_______。
材料采购及验收:_______。
7. 质量要求及验收标准
质量标准:_______。
验收程序:_______。
质量责任:_______。
8. 工程变更及索赔
变更程序:任何一方提出工程变更,应提前_______天以书面形式通知对方,经双方协商一致后,由甲方下达变更通知单。
索赔程序:任何一方认为有权索赔的,应在事件发生后_______日内向对方提出索赔意向书,并提供相关证据。
索赔时效:索赔事件发生后,索赔方应在_______日内提交索赔报告。
9. 保险及责任
保险种类:乙方应投保建筑工程一切险、第三者责任险等。
保险责任:保险责任范围应包括但不限于工程本身的损失、人员伤亡、财产损失等。
保险费用承担:保险费用由乙方承担,但甲方有权要求乙方提供相应的保险证明。
10. 争议解决
争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行中的争议;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。
争议解决机构:_______仲裁委员会。
争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。
11. 违约责任
违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等。
违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
12. 合同解除及终止
合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。
合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。
13. 合同生效及解除
合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同解除条件:根据合同约定或法律规定,任何一方有权解除合同。
14. 合同附件
附件一:工程量清单
附件二:施工图纸
附件三:其他相关文件
第二部分:第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等辅助性服务的法人、其他组织或个人。
第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、控制工程进度、降低风险等。
16. 第三方介入方式
中介方:中介方是指为甲乙双方提供信息、沟通、协调等服务的第三方。
监理方:监理方是指对工程施工过程进行监督、检查、验收的第三方。
咨询方:咨询方是指为甲乙双方提供专业意见、建议的第三方。
17. 第三方介入程序
中介方介入:甲乙双方协商一致后,可邀请中介方介入,中介方应具备相应的资质和经验。
监理方介入:监理方由甲方指定,或由甲乙双方协商确定,监理方应具备相应的资质和经验。
咨询方介入:甲乙双方协商一致后,可邀请咨询方介入,咨询方应具备相应的专业知识和经验。
18. 第三方责任限额
责任限额定义:第三方责任限额是指第三方因履行合同义务而可能产生的法律责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。
责任限额确定:责任限额应根据第三方的资质、经验、服务内容等因素确定,并应在合同中明确。
19. 第三方责权利
责任:第三方应按照合同约定履行其义务,对因自身原因造成的损失承担相应的责任。
权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、协助和配合,并有权获得约定的报酬。
利益:第三方在合同履行过程中,应维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。
20. 第三方与其他各方的划分说明
职责划分:第三方应明确其职责范围,不得越权行事,甲乙双方应各自履行合同约定的职责。
信息共享:甲乙双方应与第三方共享相关信息,确保合同履行的透明度。
冲突解决:第三方与其他各方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。
21. 第三方介入后的合同变更
合同变更程序:第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。
合同变更内容:合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体方式、职责、权利、义务等。
22. 第三方介入后的合同解除
合同解除条件:第三方介入后,如出现合同约定的解除条件,甲乙双方可协商解除合同。
合同解除程序:合同解除程序应按照合同约定或法律规定进行。
23. 第三方介入后的争议解决
争议解决方式:第三方介入后的争议解决方式应与合同约定的争议解决方式一致。
争议解决机构:争议解决机构应与合同约定的争议解决机构一致。
第三部分:其他补充性说明和解释
说明一:附件列表:
1. 附件一:工程量清单
详细要求和说明:工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、计量单位、综合单价、合价等,并附有必要的图纸和技术说明。
2. 附件二:施工图纸
详细要求和说明:施工图纸应包含工程设计图纸、结构施工图、设备安装图、装修施工图等,并符合国家现行规范和标准。