建设工程施工合同书担保协议书2025年通用.docx

文档介绍：该【建设工程施工合同书担保协议书2025年通用 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程施工合同书担保协议书2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同书担保协议书2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
. 发包人基本信息
. 承包人基本信息
2. 工程概况
. 工程名称
. 工程地点
. 工程规模
. 工程类型
3. 工程合同价款
. 合同价款总额
. 分阶段付款比例
. 付款方式
4. 工程进度计划
. 工程开工日期
. 工程竣工日期
. 工程进度节点
5. 工程质量要求
. 质量标准
. 质量保证措施
. 质量验收程序
6. 工程安全与环境保护
. 安全生产责任
. 环境保护责任
. 应急预案
7. 合同变更与解除
. 合同变更条件
. 合同解除条件
. 合同变更与解除程序
8. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决机构
. 争议解决程序
9. 违约责任
. 违约情形
. 违约责任承担
. 违约责任赔偿
10. 不可抗力
. 不可抗力定义
. 不可抗力发生后的处理
11. 合同生效、期限及终止
. 合同生效条件
. 合同期限
. 合同终止条件
12. 合同附件
. 附件一：工程图纸
. 附件二：工程量清单
. 附件三：其他相关文件
13. 合同签署
. 签署日期
. 签署地点
. 签署代表
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
. 发包人基本信息
. 发包人名称：_______
. 发包人地址：_______
. 发包人法定代表人：_______
. 发包人联系电话：_______
. 发包人开户银行：_______
. 发包人银行账号：_______
. 承包人基本信息
. 承包人名称：_______
. 承包人地址：_______
. 承包人法定代表人：_______
. 承包人联系电话：_______
. 承包人开户银行：_______
. 承包人银行账号：_______
2. 工程概况
. 工程名称：_______
. 工程地点：_______
. 工程规模：_______平方米（或_______亩）
. 工程类型：_______
3. 工程合同价款
. 合同价款总额：_______元人民币
. 分阶段付款比例：
. 开工前支付：_______%
. 中期支付：_______%
. 竣工验收合格后支付：_______%
. 保修期满支付：_______%
. 付款方式：
. 银行转账
. 现金支付（如有）
4. 工程进度计划
. 工程开工日期：_______年_______月_______日
. 工程竣工日期：_______年_______月_______日
. 工程进度节点：
. 开工节点：_______年_______月_______日
. 中期节点：_______年_______月_______日
. 竣工节点：_______年_______月_______日
5. 工程质量要求
. 质量标准：符合国家及行业标准
. 质量保证措施：
. 承包人质量管理体系
. 材料进场检验
. 工程过程质量控制
. 质量验收程序：
. 自检
. 项目部验收
. 发包人验收
6. 工程安全与环境保护
. 安全生产责任：
. 承包人负责施工现场的安全生产
. 发包人提供必要的安全防护设施
. 环境保护责任：
. 承包人遵守环境保护法规
. 发包人协助办理环保审批手续
. 应急预案：
. 制定应急预案
. 定期进行应急演练
8. 争议解决
. 争议解决方式：
. 优先通过协商解决
. 协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁
. 争议解决机构：
. 仲裁委员会地址：_______
. 仲裁委员会联系电话：_______
. 争议解决程序：
. 争议双方在收到仲裁申请书之日起_______日内提交答辩书
. 仲裁庭在收到答辩书之日起_______日内确定仲裁庭组成人员
. 仲裁庭在组成后_______日内召开仲裁庭会议
9. 违约责任
. 违约情形：
. 承包人未按合同约定的时间、质量完成工程
. 发包人未按合同约定的时间、方式支付工程款
. 双方违反合同约定的其他违约行为
. 违约责任承担：
. 承诺违约责任
. 损害赔偿责任
. 违约责任赔偿：
. 违约金计算方法
. 损害赔偿金额确定
10. 不可抗力
. 不可抗力定义：
. 自然灾害
. 社会事件
. 不可抗力发生后的处理：
. 双方应及时通报不可抗力事件
. 采取措施减少损失
. 按合同约定调整工期和付款
. 不可抗力证明：
. 不可抗力事件发生的证明文件
. 不可抗力事件对合同履行影响评估
11. 合同生效、期限及终止
. 合同生效条件：
. 双方签字盖章
. 合同登记备案
. 合同期限：
. 合同有效期为_______年
. 合同起始日期：_______年_______月_______日
. 合同终止日期：_______年_______月_______日
. 合同终止条件：
. 工程竣工验收合格
. 双方协商一致解除合同
. 发生不可抗力导致合同无法履行
12. 合同附件
. 附件一：工程图纸
. 工程图纸类型：_______
. 工程图纸数量：_______套
. 附件二：工程量清单
. 工程量清单类型：_______
. 工程量清单数量：_______份
. 附件三：其他相关文件
. 相关文件名称：_______
. 相关文件数量：_______份
13. 合同签署
. 签署日期：_______年_______月_______日
. 签署地点：_______
. 签署代表：
. 发包人代表：_______
. 承包人代表：_______
14. 其他约定事项
. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决
. 本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力
. 本合同自双方签字盖章之日起生效
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
. 第三方定义
. 第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据合同约定选定的，提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定、仲裁等服务的独立法人或其他组织。
. 第三方不包括合同双方及其关联企业。
. 第三方介入的情形
. 甲乙双方在合同履行过程中，因专业需要，可引入第三方提供相关服务。
. 发生争议时，双方可共同委托第三方进行调解或仲裁。
. 第三方介入的程序
. 第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。
. 第三方应在收到通知后_______日内确认是否接受委托。
. 第三方的责任
. 第三方应按照合同约定或委托协议提供专业、公正的服务。