文档介绍：该【年建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用 】是由【金】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【年建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
年建设工程施工合同书协议书书范本2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同甲方
合同乙方
双方法定代表人或授权代表
双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设工期
3. 工程造价及支付方式
工程造价构成
工程造价确定方式
工程造价调整
预付款比例及支付时间
进度款支付方式及时间
结算方式及时间
违约责任及赔偿
4. 工程质量及验收标准
工程质量标准
验收程序
验收不合格的处理
5. 施工进度及工期延误责任
施工进度安排
工期延误的认定
工期延误的处理
工期延误的赔偿
6. 施工安全及环境保护
安全生产责任
安全生产措施
环境保护要求
环境保护措施
7. 专利权、著作权及其他知识产权
专利权归属
著作权归属
其他知识产权保护
8. 保险及风险责任
保险种类及范围
保险责任
保险费用
风险责任承担
9. 合同解除及终止条件
合同解除的条件
合同终止的条件
合同解除及终止的程序
10. 违约责任及赔偿
违约行为的认定
违约责任的承担
违约赔偿的计算
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同生效及解除
合同生效条件
合同解除条件
合同解除程序
13. 合同附件
附件一：工程图纸及技术资料
附件二：工程量清单
附件三：其他相关文件
14. 其他约定事项
双方签字盖章
合同份数及生效日期
合同的修改与补充
合同的附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同甲方：[甲方全称]，注册地址：[甲方注册地址]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，联系电话：[甲方联系电话]。
合同乙方：[乙方全称]，注册地址：[乙方注册地址]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，联系电话：[乙方联系电话]。
双方法定代表人或授权代表：甲方授权代表为[甲方授权代表姓名]，乙方授权代表为[乙方授权代表姓名]。
双方联系方式：甲方邮箱：[甲方邮箱地址]，乙方邮箱：[乙方邮箱地址]。
2. 工程概况
工程名称：[具体工程名称]。
工程地点：[具体工程地址]。
工程规模：[工程总占地面积、建筑面积等]。
工程类型：[住宅、商业、工业等]。
工程建设工期：自合同签订之日起[具体工期，如：12个月]。
3. 工程造价及支付方式
工程造价构成：包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。
工程造价确定方式：根据国家有关政策和双方协商确定。
工程造价调整：因政策调整、市场波动等因素导致工程造价发生变化时，按国家相关规定进行调整。
预付款比例及支付时间：合同总价款的[具体比例，如：10%]，在合同签订后[具体时间，如：5个工作日内]支付。
进度款支付方式及时间：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
结算方式及时间：工程竣工验收合格后[具体时间，如：30个工作日内]进行结算。
违约责任及赔偿：任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
4. 工程质量及验收标准
工程质量标准：符合国家有关工程建设强制性标准及合同约定。
验收程序：按国家及行业相关规定进行竣工验收。
验收不合格的处理：验收不合格的工程，乙方应在接到通知后[具体时间，如：15个工作日内]进行整改，直至合格。
5. 施工进度及工期延误责任
施工进度安排：详见附件一：施工进度计划。
工期延误的认定：因不可抗力、政策调整、甲方原因等非乙方原因导致工期延误的，视为工期延误。
工期延误的处理：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
工期延误的赔偿：每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的[具体比例，如：%]作为违约金。
6. 施工安全及环境保护
安全生产责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
安全生产措施：详见附件二：安全生产措施。
环境保护要求：乙方应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。
环境保护措施：详见附件三：环境保护措施。
7. 专利权、著作权及其他知识产权
专利权归属：工程中涉及的新技术、新工艺、新材料等，其专利权归乙方所有。
著作权归属：工程中涉及的设计图纸、技术资料等，其著作权归乙方所有。
其他知识产权保护：双方应共同保护涉及本工程的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用或泄露。
8. 保险及风险责任
保险种类及范围：乙方应购买建筑工程一切险、第三方责任险、意外伤害险等。
保险责任：保险责任范围应符合国家有关保险法律法规的规定，并经双方协商一致。
保险费用：保险费用由乙方承担，并在合同签订后[具体时间，如：10个工作日内]支付。
风险责任承担：因保险事故导致的经济损失，按照保险合同约定处理。非保险事故引起的损失，由责任方承担。
9. 合同解除及终止条件
合同解除的条件：因不可抗力、合同一方违约、合同目的无法实现等原因，可依法解除合同。
合同终止的条件：合同履行完毕、合同解除、合同到期等情形下，合同终止。
合同解除及终止的程序：合同解除或终止前，双方应协商一致，并签署书面协议。
10. 违约责任及赔偿
违约行为的认定：包括但不限于未按时支付款项、未按期完成工程、质量不合格等。
违约责任的承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿的计算：赔偿金额应依据实际损失及合同约定计算。
11. 争议解决
争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决。
争议解决机构：协商不成的，提交[具体仲裁委员会名称]仲裁。
争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。
12. 合同生效及解除
合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同解除条件：详见第九条。
合同解除程序：详见第九条。
13. 合同附件
附件一：工程图纸及技术资料
附件二：工程量清单
附件三：其他相关文件
14. 其他约定事项
双方签字盖章：本合同一式[具体份数，如：两份]，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同份数及生效日期：如前所述。
合同的修改与补充：合同的修改与补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。
合同的附件清单：如前所述。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入的定义与范围
定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供咨询、监督、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。
范围：第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、造价咨询、法律咨询等。
16. 第三方介入的程序
第三方的选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。
第三方的资质要求：第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力，能够独立承担相关责任。
第三方的授权：第三方在履行职责时，需获得甲乙双方的书面授权。
17. 第三方的责权利
责任：第三方应按照合作协议和本合同的要求，履行相应的职责，并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。
权利：第三方有权获得甲乙双方支付的咨询费、服务费等费用，并有权查阅与本合同相关的资料。
利益：第三方应维护甲乙双方的合法权益，不得泄露商业秘密。
18. 第三方与其他各方的划分
第三方与甲方：第三方应向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告，并对甲方负责。
第三方与乙方：第三方应向乙方提供工程进度、质量、安全等方面的报告，并对乙方负责。