文档介绍：该【屋面工程劳务分包合同书简洁范本(2025版) 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【屋面工程劳务分包合同书简洁范本(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
屋面工程劳务分包合同书简洁范本(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 工程工期
工程开始时间
工程结束时间
工期延误责任
4. 工程质量要求
质量标准
质量检验方法
质量保证期限
5. 工程劳务分包内容
分包劳务内容
分包劳务人员
分包劳务费用
6. 劳务人员管理
劳务人员招聘
劳务人员培训
劳务人员考核
7. 工程进度款支付
支付比例
支付时间
支付方式
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决期限
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
11. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
12. 合同附件
附件一：工程劳务分包合同
附件二：劳务人员名单
附件三：工程质量检验报告
13. 合同变更
变更条件
变更程序
变更内容
14. 其他约定事项
保密条款
通知条款
法律适用及争议解决
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]
乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]
第二条 工程概况
工程名称
[具体工程名称]
工程地点
[具体工程地址]
工程规模
[工程总面积、层数等]
工程内容
[具体工程包含的屋面工程内容，如防水、保温、隔热等]
第三条 工程工期
工程开始时间
[具体开始日期]
工程结束时间
[具体结束日期]
工期延误责任
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第四条 工程质量要求
质量标准
[参照国家或行业标准，如GB、JGJ等]
质量检验方法
[具体质量检验流程，如抽样检验、现场检查等]
质量保证期限
[屋面工程质量保证期限，如5年等]
第五条 工程劳务分包内容
分包劳务内容
[具体分包的劳务工作内容，如施工、材料运输等]
分包劳务人员
[分包劳务人员的数量、工种、技能要求等]
分包劳务费用
[分包劳务费用的计算方式、支付标准等]
第六条 劳务人员管理
劳务人员招聘
[劳务人员招聘方式、流程等]
劳务人员培训
[对劳务人员进行技能、安全等方面的培训]
劳务人员考核
[对劳务人员进行定期考核，确保其符合工程要求]
第七条 工程进度款支付
支付比例
[根据工程进度，如每完成20%支付一次进度款等]
支付时间
[每个支付周期的时间，如每月15日等]
支付方式
[支付方式，如银行转账、现金等]
第八条 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
如双方同意，可约定将争议提交至[具体仲裁委员会名称]进行仲裁。
争议解决期限
自争议发生之日起，双方应在[具体期限，如30日内]内协商解决争议。
第九条 违约责任
违约情形
乙方未按约定时间完成工程；
乙方提供的劳务人员不符合约定要求；
乙方未按约定支付工程进度款；
甲方未按约定支付工程款。
违约责任承担
对于上述违约情形，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：
支付违约金；
赔偿对方因此遭受的损失；
继续履行合同义务。
违约赔偿
违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或由人民法院或仲裁机构根据实际情况判决。
第十条 合同解除
合同解除条件
双方协商一致；
一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；
发生不可抗力事件，致使合同无法履行。
合同解除程序
任何一方要求解除合同时，应提前[具体期限，如30日]书面通知对方，并说明解除原因。
合同解除后果
第十一条 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同终止条件
合同约定的工程全部完成；
双方协商一致解除合同；
合同因法定原因终止。
合同终止程序
合同终止时，双方应进行工程结算，并办理相关手续。
第十二条 合同附件
附件一：工程劳务分包合同
[具体附件内容，如合同具体条款等]
附件二：劳务人员名单
[具体附件内容，如劳务人员基本信息、工种等]
附件三：工程质量检验报告
[具体附件内容，如质量检验结果、检验日期等]
第十三条 合同变更
变更条件
双方协商一致；
因不可抗力导致合同内容需要变更；
法律法规或政策变化导致合同内容需要变更。
变更程序
任何一方提出变更要求时，应书面通知对方，并说明变更原因和内容。
变更内容
变更内容应明确、具体，并经双方签字（或盖章）确认。
第十四条 其他约定事项
保密条款
双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
通知条款
任何通知应以书面形式发送，自发送之日起[具体期限，如3日内]视为送达。
法律适用及争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，应按照第八条规定的争议解决方式解决。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立第三方。
甲方或乙方的员工或代理人；
甲方或乙方的关联公司或子公司；
甲方或乙方的股东或投资者。
第二条 第三方责任限额
第三方对其提供的服务所产生的责任，包括但不限于违约责任、赔偿责任等，均应在本合同约定的范围内承担。
第三方的责任限额应在本合同中明确约定，如：
第三方的责任限额为合同总金额的[具体百分比]，超过该限额的部分，由第三方自行承担。