文档介绍：该【二零二五年度风电场建设土方开挖与基础施工合同3篇 】是由【书生教育】上传分享，文档一共【57】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度风电场建设土方开挖与基础施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
二零二五年度风电场建设土方开挖与基础施工合同
合同编号_________
一、合同主体
1. 甲方：
名称：（填写甲方名称）
地址：（填写甲方地址）
联系人：（填写甲方联系人）
联系电话：（填写甲方联系电话）
2. 乙方：
名称：（填写乙方名称）
地址：（填写乙方地址）
联系人：（填写乙方联系人）
联系电话：（填写乙方联系电话）
3. 其他相关方：
名称：（如有其他相关方，填写名称）
地址：（如有其他相关方，填写地址）
联系人：（如有其他相关方，填写联系人）
联系电话：（如有其他相关方，填写联系电话）
二、合同前言
背景：
本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度风电场建设土方开挖与基础施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。
目的：
本合同旨在确保风电场建设土方开挖与基础施工工作按照约定的时间、质量、安全等要求完成，实现双方共赢。
三、定义与解释
专业术语：
1. 风电场：指利用风力发电的场所，包括风力发电机组、塔架、基础等设施。
2. 土方开挖：指对风电场建设过程中需要移除的土方进行挖掘、运输等作业。
3. 基础施工：指为风力发电机组、塔架等设施提供稳定支撑的施工过程。
关键词解释：
1. 本合同：指本合同及其附件、补充协议等。
2. 工程进度：指本合同约定的工作进度。
3. 工程质量：指本合同约定的工作质量标准。
四、权利与义务
甲方的权利和义务：
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成土方开挖与基础施工工作。
2. 甲方应向乙方提供施工所需的场地、设备、材料等。
3. 甲方应按时支付乙方工程款。
乙方的权利和义务：
1. 乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成土方开挖与基础施工工作。
3. 乙方应接受甲方对工程进度、质量的监督和检查。
五、履行条款
合同履行时间：
本合同约定的工程期限为自合同签订之日起至二零二五年底。
合同履行地点：
本合同约定的工程地点为（填写工程地点）。
合同履行方式：
1. 乙方应按照甲方要求，分阶段完成土方开挖与基础施工工作。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，确保工程进度。
六、合同的生效和终止
生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
终止条件：
1. 合同约定的工程期限届满，且乙方按照合同约定完成全部工作。
2. 双方协商一致，经书面同意解除合同。
3. 发生不可抗力事件，导致合同无法履行。
终止程序：
1. 双方协商一致解除合同，应签订书面协议。
2. 发生不可抗力事件导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商处理。
终止后果：
1. 合同终止后，乙方应按照合同约定，向甲方移交工程成果。
2. 双方应按照合同约定，结算工程款。
七、费用与支付
费用构成：
1. 工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费等。
2. 工程间接费用：包括但不限于管理费、监理费、设计费、检测费等。
3. 其他费用：包括但不限于保险费、税费、罚款等。
支付方式：
1. 乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后五个工作日内进行审核。
2. 甲方审核通过后，通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
支付时间：
1. 首付款：合同签订后五个工作日内支付，金额为合同总价的10%。
2. 进度款：根据工程进度，每月支付一次，每次支付金额为当月完成工程价值的20%。
3. 验收款：工程验收合格后五个工作日内支付，金额为合同总价的70%。
4. 保修金：工程验收合格后支付，金额为合同总价的5%，保修期满后无质量问题退还。
支付条款：
1. 乙方提交的工程进度款申请应包括工程量清单、发票、验收报告等相关资料。
2. 甲方支付工程款时，乙方应提供税务部门认可的发票。
八、违约责任
甲方违约：
1. 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。
2. 甲方未按时提供施工所需场地、设备、材料等，应承担由此造成的工期延误和乙方损失。
乙方违约：
1. 乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期天数乘以每日合同总价的千分之五计算。
2. 乙方未按合同约定完成工程，造成工程质量不合格，应承担修复费用及由此给甲方造成的损失。
赔偿金额和方式：
1. 违约金以人民币计算，支付方式为银行转账。
2. 任何违约行为造成的损失，甲方有权要求乙方以人民币支付赔偿金。
九、保密条款
保密内容：
1. 甲方和乙方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。
2. 任何与本合同相关的不公开信息。
保密期限：
本合同履行期间及终止后三年内。
保密履行方式：
1. 甲方和乙方应采取合理的措施，防止保密内容的泄露。
2. 未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。
十、不可抗力
不可抗力定义：
指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。
不可抗力事件：
1. 自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。
2. 政府行为：政策调整、征收、征用等。
3. 社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。
不可抗力发生时的责任和义务：
1. 不可抗力发生时，甲方和乙方应及时通知对方，并提供相关证明。
2. 不可抗力发生导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。
不可抗力实例：
地震、洪水、战争、政府征收土地等。
十一、争议解决
协商解决：
1. 甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
调解、仲裁或诉讼：
1. 争议提交（填写调解机构名称）进行调解。
2. 调解不成，提交（填写仲裁机构名称）仲裁。
3. 仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同的转让
转让规定：
1. 未经对方同意，任何一方不得转让本合同。
2. 经双方同意，可以转让本合同。
不得转让的情形：
1. 乙方在履行合同过程中，因自身原因导致工程无法继续进行。
2. 甲方因自身原因，无法按时支付工程款。
十三、权利的保留
权力保留：
1. 甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。
2. 乙方保留对甲方提供材料、设备等的验收权。
特殊权力保留：
1. 甲方保留在紧急情况下，要求乙方立即采取必要措施保证工程安全的权力。
2. 乙方保留在遇到不可抗力因素影响工程进度时，向甲方提出合理调整工程进度的权力。
十四、合同的修改和补充
修改和补充程序：
1. 合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。
2. 修改和补充的书面文件作为本合同的组成部分。