文档介绍：该【厂房建筑施工合同判决申请3篇 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【57】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【厂房建筑施工合同判决申请3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
厂房建筑施工合同判决申请
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人或授权代表
2. 项目概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程预算
3. 合同双方权利义务
甲方权利义务
甲方提供资料
甲方付款责任
甲方验收责任
乙方权利义务
乙方施工责任
乙方进度要求
乙方质量保证
4. 工程进度计划
施工阶段划分
各阶段工期要求
进度调整
5. 工程质量标准
质量标准要求
质量检验与验收
质量问题处理
6. 工程合同价格及支付方式
合同价格确定
付款方式
付款进度
逾期付款责任
7. 合同变更及解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更及解除程序
8. 工程保险
工程保险种类
保险责任范围
保险费用承担
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决费用
10. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约责任赔偿
12. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：工程量清单
附件三：施工组织设计
附件四：其他相关文件
13. 合同签署
合同签署时间
合同签署地点
合同签署代表
14. 其他约定事项
保密条款
适用法律
合同份数
其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
合同双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方法定代表人或授权代表
甲方法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]
乙方法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]
2. 项目概况
工程名称
[具体工程名称]
工程地点
[具体工程地址]
工程规模
[工程占地面积、建筑面积等]
工程类型
[工程类型，如工业厂房、办公楼等]
工程预算
[工程总预算金额]
3. 合同双方权利义务
甲方权利义务
甲方提供资料
甲方应于合同签订后[具体时间]内提供完整的工程图纸、技术规范、工程量清单等施工所需资料。
甲方付款责任
甲方应按合同约定的时间节点和比例支付工程款。
甲方验收责任
甲方应在工程完工后[具体时间]内组织验收，对工程质量负责。
乙方权利义务
乙方施工责任
乙方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量。
乙方进度要求
乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况需延期，应提前[具体时间]通知甲方。
乙方质量保证
乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，对质量问题负责整改。
4. 工程进度计划
施工阶段划分
[具体施工阶段划分，如基础施工、主体结构施工等]
各阶段工期要求
[各施工阶段的工期要求，如基础施工30天、主体结构施工60天等]
进度调整
如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
5. 工程质量标准
质量标准要求
工程质量应符合国家及行业相关标准，满足设计要求。
质量检验与验收
乙方应在施工过程中进行自检，并接受甲方或其委托的第三方检验机构的检验。
质量问题处理
发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到质量要求。
6. 工程合同价格及支付方式
合同价格确定
工程合同价格为[具体金额]，采用固定总价合同。
付款方式
付款方式为分阶段支付，具体如下：
预付款：合同签订后[具体时间]内支付合同总价的[具体百分比]；
进度款：按工程进度和验收情况支付；
结算款：工程验收合格后支付合同总价的[具体百分比]；
保修金：保修期满后无质量问题退还。
付款进度
[具体付款进度安排，如基础施工完成后支付预付款等]
逾期付款责任
如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款利息，利率为[具体利率]。
7. 合同变更及解除
合同变更条件
在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等客观原因，双方可协商变更合同内容。
合同解除条件
如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
合同变更及解除程序
合同变更及解除需双方书面同意，并按照法定程序办理。
8. 工程保险
工程保险种类
乙方应办理建筑工程一切险和第三者责任险，确保工程安全和人员安全。
保险责任范围
保险责任范围包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害、意外事故等对工程造成的损失。
保险费用承担
保险费用由乙方承担，并在合同签订后[具体时间]内办理保险手续，将保险单提交甲方备案。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。
争议解决机构
如选择仲裁，争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。