二零二五年度新能源汽车充电站车位划线与配套设施施工合同.docx

文档介绍：该【二零二五年度新能源汽车充电站车位划线与配套设施施工合同 】是由【闰土】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度新能源汽车充电站车位划线与配套设施施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度新能源汽车充电站车位划线与配套设施施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 施工范围
车位划线
配套设施施工
施工质量要求
4. 施工工期
施工开始时间
施工结束时间
施工进度安排
5. 施工材料
材料品牌及规格
材料采购及验收
材料存放及保管
6. 施工人员
施工人员资质
施工人员安排
施工人员培训
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环保
8. 质量控制
质量标准
质量检验
质量整改
9. 工程验收
验收标准
验收程序
验收时间
10. 付款方式
付款比例
付款时间
付款条件
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
14. 其他约定事项
合同附件
合同未尽事宜
合同解释权
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：新能源汽车有限公司
乙方：建筑工程有限公司
合同双方地址
甲方地址：市区路号
乙方地址：市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138
乙方联系人：
乙方联系电话：1395678
2. 项目概述
项目名称
市区新能源汽车充电站车位划线与配套设施施工项目
项目地点
市区路号
项目规模
充电车位共计100个，配套设施包括充电桩、监控设备等。
项目内容
车位划线施工、充电桩安装、监控设备安装、接地系统施工。
3. 施工范围
车位划线
按照甲方提供的设计图纸，在充电站内进行车位划线施工。
配套设施施工
包括充电桩安装、监控设备安装、接地系统施工等。
施工质量要求
严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良。
4. 施工工期
施工开始时间
2025年1月1日
施工结束时间
2025年3月31日
施工进度安排
每月完成30%的施工进度，确保项目按期完工。
5. 施工材料
材料品牌及规格
充电桩：品牌，符合国家标准；
监控设备：品牌，符合国家标准；
划线材料：品牌，符合国家标准。
材料采购及验收
乙方负责材料采购，甲方对材料进行验收。
材料存放及保管
乙方负责材料的存放及保管，确保材料不受损坏。
6. 施工人员
施工人员资质
乙方派遣具备相应资质的施工人员进行施工。
施工人员安排
每月派遣30名施工人员，确保项目进度。
施工人员培训
乙方对施工人员进行专业技能培训，确保施工质量。
8. 质量控制
质量标准
本合同施工质量应符合国家相关标准及甲方要求，具体质量标准如下：
车位划线应清晰、准确，线条顺直，无错位；
充电桩安装牢固，接线正确，无漏电现象；
监控设备安装到位，功能正常，信号稳定；
接地系统施工符合国家标准，接地电阻小于4Ω。
质量检验
施工过程中，乙方应进行自检，每项工程完成后，乙方应在甲方监督下进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。
质量整改
如验收不合格，乙方应在甲方指导下进行整改，直至满足质量要求为止。
9. 工程验收
验收标准
工程验收标准按照国家相关标准和甲方要求执行。
验收程序
验收程序如下：
乙方完成工程后，向甲方提交验收申请；
甲方组织验收小组进行现场验收；
验收合格后，双方签署验收报告。
验收时间
工程验收时间定于2025年4月1日至4月5日。
10. 付款方式
付款比例
预付款：合同签订后5个工作日内支付10%；
进度款：每月完成30%施工进度后支付30%；
质量验收合格后支付30%；
竣工验收合格后支付20%；
保修期满后支付剩余10%。
付款时间
各款项支付时间按照付款比例对应的时间节点执行。
付款条件
付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格、发票齐全等。
11. 违约责任
违约情形
乙方未按合同约定的时间完成工程；
乙方施工质量不符合合同约定；
乙方未按合同约定进行材料采购；
甲方未按合同约定支付款项。
违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约金计算
违约金按每日千分之五计算，累计不超过合同总价的10%。
12. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。
争议解决机构
市仲裁委员会。
争议解决程序
按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件
合同约定的工程全部完成；
双方协商一致解除合同；
出现法律、法规规定的合同终止情形。
合同解除条件
乙方严重违约；
甲方严重违约；
因不可抗力导致合同无法履行。
14. 其他约定事项
合同附件
本合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、材料清单等。
合同未尽事宜
本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
合同解释权
本合同的解释权归甲方所有。
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。
第三方的介入需经甲乙双方协商一致，并签订相关合作协议。
2. 第三方职责
第三方应按照合作协议的约定，提供专业、独立的服务，并对服务结果承担相应的责任。
第三方的职责包括但不限于：
对施工过程进行监理，确保施工质量符合合同要求；
对施工材料进行检测，确保材料质量符合国家标准；
对工程进度进行评估，确保工程按期完成；
对工程成本进行控制，确保工程在预算范围内完成。