文档介绍：该【二零二五年度数据中心建筑施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度数据中心建筑施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度数据中心建筑施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同甲方基本信息
合同乙方基本信息
2. 合同标的及工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 合同工期
工期计算方法
工期延误及延误责任
4. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
预付款
进度款
结算款
保修金
5. 工程质量要求及验收标准
质量标准
验收程序
验收标准
质量保证期
6. 施工组织与管理
施工组织设计
施工方案
施工进度计划
安全生产管理
环境保护
7. 施工图纸及资料
图纸提供
施工图审核
设计变更
技术交底
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决期限
9. 合同解除及终止
合同解除条件
合同解除程序
合同终止条件
合同终止程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金
11. 合同生效、变更及解除
合同生效条件
合同变更程序
合同解除程序
12. 不可抗力
不可抗力事件
不可抗力处理
不可抗力通知
13. 其他约定
知识产权
法律适用
合同份数
附件
14. 合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同甲方基本信息
甲方名称：X科技有限公司
甲方法定代表人：
甲方住所：省市区路号
甲方联系电话：0215678
合同乙方基本信息
乙方名称：建筑工程有限公司
乙方法定代表人：
乙方住所：省市区路号
乙方联系电话：02187654321
第二条 合同标的及工程概况
工程名称
二零二五年度数据中心建筑施工工程
工程地点
省市区路号
工程规模
总建筑面积：10,000平方米
建筑高度：50米
工程内容
1. 土建工程：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等；
2. 安装工程：强电、弱电、消防、空调等系统安装；
3. 管道工程：给排水、雨水、中水等管道安装；
4. 绿化工程：室外绿化、景观布置等。
第三条 合同工期
工期计算方法
合同工期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
工期延误及延误责任
如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担因工期延误产生的全部费用。
第四条 合同价款及支付方式
合同价款
合同总价款为人民币壹仟万元整（￥10,000,）。
支付方式
1. 预付款：合同签订后五日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；
2. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例，每月支付合同总价款的20%；
3. 结算款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及有关资料后三十日内支付合同总价款的40%；
4. 保修金：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的保修金缴纳凭证后七日内支付保修金，保修金总额为合同总价款的5%，保修期满后无质量问题，无息退还乙方。
第五条 工程质量要求及验收标准
质量标准
本工程应按照国家现行施工质量验收统一标准及设计文件要求施工，确保工程质量达到合格标准。
验收程序
1. 乙方在完成分项工程后，应向甲方提交验收申请；
2. 甲方在收到验收申请后，应在三个工作日内组织验收；
3. 验收合格后，双方应在验收记录上签字确认。
验收标准
1. 土建工程：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行；
2. 安装工程：按照《建筑设备安装工程施工质量验收统一标准》执行；
3. 管道工程：按照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收统一标准》执行。
质量保证期
本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。
第六条 施工组织与管理
施工组织设计
乙方应在合同签订后十五日内提交施工组织设计，经甲方审核批准后方可施工。
施工方案
乙方应根据施工组织设计制定详细施工方案，确保工程质量和安全。
施工进度计划
乙方应在合同签订后十五日内提交施工进度计划，经甲方审核批准后方可实施。
安全生产管理
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，落实安全生产责任制，确保施工安全。
环境保护
乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施，确保施工期间的环境保护。
第一部分：合同如下：
第八条 争议解决
争议解决方式
本合同的争议解决方式为协商；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
1. 争议发生后，双方应友好协商解决；
2. 协商不成的，任何一方均可向省市仲裁委员会提交仲裁申请；
3. 仲裁庭应在收到仲裁申请之日起六十日内作出裁决。
争议解决期限
双方应在争议发生后三十日内提出书面协商请求；若协商未果，任何一方均有权在协商期满后十五日内向仲裁委员会提起仲裁。
第九条 合同解除及终止
合同解除条件
1. 甲方在合同履行过程中，有严重违约行为，经乙方催告后，甲方在合理期限内仍未履行；
2. 乙方在合同履行过程中，有严重违约行为，经甲方催告后，乙方在合理期限内仍未履行；
3. 因不可抗力导致合同无法履行；
4. 双方协商一致解除合同。
合同解除程序
1. 任何一方提出解除合同，应书面通知对方；
2. 收到解除合同通知的一方，应在七个工作日内书面答复；
3. 双方应就解除合同的相关事宜进行协商，达成一致意见。
合同终止条件
1. 工程竣工验收合格，合同目的实现；
2. 双方协商一致终止合同；
3. 因不可抗力导致合同无法履行。
合同终止程序
1. 工程竣工验收合格后，双方应在七个工作日内签署工程竣工验收报告；
2. 合同终止后，双方应在十个工作日内办理合同终止手续。
第十条 违约责任
违约情形
1. 甲方未按合同约定支付工程款；
2. 乙方未按合同约定完成工程；
3. 任何一方违反合同约定的其他违约行为。
违约责任承担
1. 违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；
2. 违约金数额按照合同约定或法律规定确定；
3. 守约方有权要求违约方承担损害赔偿责任。
第十一条 合同生效、变更及解除
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同变更程序
1. 合同变更需经双方协商一致；
2. 变更内容应以书面形式签订补充协议；
3. 补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同解除程序
1. 合同解除需经双方协商一致；
2. 解除合同应以书面形式通知对方；
3. 解除合同后，双方应就解除合同的相关事宜进行协商，达成一致意见。
第十二条 不可抗力
不可抗力事件
不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。
不可抗力处理
1. 发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方；