文档介绍：该【二零二五年度安居工程建设项目施工工期延误合同 】是由【闰土】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度安居工程建设项目施工工期延误合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度安居工程建设项目施工工期延误合同
本合同目录一览
1. 合同概述
合同名称
合同双方
合同签订日期
合同签订地点
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
3. 工期延误原因
自然因素
社会因素
设计变更
施工原因
材料供应原因
人力资源原因
4. 工期延误处理
延期申请
延期审批
延期补偿
延期责任
5. 延期费用计算
延期费用组成
延期费用计算方法
延期费用支付方式
6. 工期延误赔偿
赔偿标准
赔偿方式
赔偿期限
7. 合同变更
变更申请
变更审批
变更内容
变更对工期的影响
8. 合同解除
解除条件
解除程序
解除责任
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决期限
10. 合同终止
终止条件
终止程序
终止责任
11. 合同附件
附件一：工程概况
附件二：工期延误原因及处理措施
附件三：延期费用计算方法
附件四：争议解决机构名单
12. 合同签署
签署日期
签署地点
签署人
13. 合同生效
生效日期
生效条件
14. 合同解除与终止
解除条件
解除程序
解除责任
第一部分：合同如下：
1. 合同概述
合同名称：本合同名称为“二零二五年度安居工程建设项目施工工期延误合同”。
合同双方：甲方（建设单位）为X房地产开发有限公司，乙方（施工单位）为X建筑工程有限公司。
合同签订日期：本合同签订日期为二零二五年一月一日。
合同签订地点：本合同签订地点为甲方公司所在地。
2. 工程概况
工程名称：二零二五年度安居工程建设项目。
工程地点：市区街道。
工程规模：总建筑面积万平方米，包含住宅、商业、配套设施等。
工程类型：住宅及商业综合体。
3. 工期延误原因
自然因素：包括但不限于自然灾害、恶劣天气等。
社会因素：包括但不限于政策变化、社会稳定等。
设计变更：因设计变更导致施工方案调整，影响工期。
施工原因：包括但不限于施工组织不当、技术问题等。
材料供应原因：包括但不限于材料质量、供应不及时等。
人力资源原因：包括但不限于人员不足、技能不足等。
4. 工期延误处理
延期申请：乙方应在工期延误发生后3日内向甲方提出书面延期申请，并说明延误原因及预计恢复工期。
延期审批：甲方应在收到乙方延期申请后5日内予以审批，并书面回复乙方。
延期补偿：如甲方同意延期，乙方应按照合同约定支付延期费用。
延期责任：因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任。
5. 延期费用计算
延期费用组成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。
延期费用计算方法：按照合同约定的计算方式，以实际延误工期为依据计算。
延期费用支付方式：乙方应在合同约定的时间内向甲方支付延期费用。
6. 工期延误赔偿
赔偿标准：按照合同约定的赔偿标准执行。
赔偿方式：包括但不限于货币赔偿、工期补偿等。
赔偿期限：乙方应在合同约定的时间内向甲方支付赔偿费用。
8. 合同变更
变更申请：任何一方提出合同变更，应提前30日以书面形式向对方提出变更申请，并详细说明变更内容、理由及预期效果。
变更审批：双方应就变更申请进行协商，并在收到变更申请后15日内达成一致意见，签署书面变更协议。
变更内容：变更内容应包括但不限于工程范围、工期、费用、质量标准等。
变更对工期的影响：如变更导致工期延长，双方应重新协商工期及费用调整。
9. 合同解除
一方严重违约，经另一方催告后仍未在合理期限内纠正；
一方破产、解散或被依法宣告无效；
因不可抗力导致合同无法履行。
解除程序：一方提出解除合同时，应提前30日以书面形式通知对方，并说明解除原因。
解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及未履行义务，并承担相应的责任。
10. 争议解决
争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。
争议解决机构：双方约定提交市仲裁委员会仲裁。
争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在60日内提交仲裁申请。
11. 合同附件
附件一：工程概况
附件二：工期延误原因及处理措施
附件三：延期费用计算方法
附件四：争议解决机构名单
12. 合同签署
签署日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
签署地点：市区街道。
签署人：甲方代表：X，乙方代表：X。
13. 合同生效
生效日期：本合同自双方签署之日起生效。
生效条件：双方代表签字盖章且合同内容完整无误。
14. 合同解除与终止
解除条件：同第九条解除条件。
解除程序：同第九条解除程序。
解除责任：同第九条解除责任。
终止程序：合同终止时，双方应按照合同约定处理剩余工程及未履行义务，并承担相应的责任。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问、调解机构等，其介入旨在监督、评估、咨询或提供专业服务。
第三方选择：第三方由双方协商确定，或根据合同约定程序选定。
16. 第三方职责
监理单位职责：
对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全生产；
对施工单位的施工方案、施工组织设计进行审查；
对施工单位的材料、设备进行检验，确保符合合同要求；
对施工单位的工程量进行计量，提供计量报告。
审计机构职责：
对工程项目的财务状况进行审计；
对工程款项的支付进行监督；
对工程项目的成本进行核算。
评估机构职责：
对工程项目的质量、进度、安全等进行评估；
对工程项目的经济效益进行评估。
法律顾问职责：
提供法律咨询，协助解决合同争议；
参与合同谈判，提供法律意见。
调解机构职责：
受理合同争议，进行调解；
提出调解方案，协助双方达成和解。
17. 第三方权利
第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和文件；
第三方有权对施工过程进行现场检查；
第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。
18. 第三方义务
第三方应按照合同约定提供专业、客观、公正的服务；
第三方应保守商业秘密，不得泄露合同内容和双方商业信息；
第三方应按时完成工作，不得延误。
19. 第三方责任限额
第三方的责任限额应根据其服务性质、合同约定和行业标准确定；
第三方的责任限额应在合同中明确，超出责任限额的部分由甲方和乙方自行承担；
第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲方和乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。
20. 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，对工程项目进行监督、评估、咨询或提供专业服务，其服务对象为甲方；
第三方与乙方的关系：第三方对乙方的施工过程进行监督，乙方向第三方提供必要的工作条件和信息；