文档介绍：该【城市广场照明路灯工程3篇 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【50】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【城市广场照明路灯工程3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
城市广场照明路灯工程
本合同目录一览
1. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程投资
2. 工程承包
承包人
承包人资质
承包人承诺
承包人权利
承包人义务
3. 工程设计
设计单位
设计资质
设计内容
设计变更
设计费用
4. 工程施工
施工单位
施工资质
施工组织设计
施工进度
施工质量
施工安全
施工环境保护
5. 工程监理
监理单位
监理资质
监理内容
监理方法
监理费用
6. 工程验收
验收标准
验收程序
验收组织
验收结论
验收费用
7. 工程保修
保修范围
保修期限
保修责任
保修费用
8. 工程款项
款项支付方式
款项支付进度
款项支付条件
款项支付期限
款项支付争议解决
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
违约争议解决
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
争议解决费用
11. 合同解除
解除条件
解除程序
解除责任
解除争议解决
12. 合同生效
生效条件
生效日期
生效方式
生效争议解决
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：工程图纸
附件三：设计文件
附件四：施工组织设计
附件五：监理方案
14. 其他约定
不可抗力
通知与送达
合同解释
合同修订
合同份数
第一部分：合同如下：
1. 工程概况
工程名称：城市广场照明路灯工程
工程地点：市区广场
工程规模：占地面积约平方米，涉及路灯数量约盏
工程内容：包括路灯安装、供电线路铺设、控制系统建设等
工程投资：总投资约万元
2. 工程承包
承包人：市路灯照明工程有限公司
承包人资质：具备城市及道路照明工程专业承包一级资质
承包人承诺：按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度
承包人权利：按照合同约定收取工程款项，获得相应的施工场地等
承包人义务：遵守国家相关法律法规，执行合同约定，确保工程顺利进行
3. 工程设计
设计单位：市建筑设计研究院
设计资质：具备建筑行业（建筑工程）甲级设计资质
设计内容：包括路灯设计、供电线路设计、控制系统设计等
设计变更：设计变更需经双方协商一致，并由设计单位出具设计变更通知书
设计费用：设计费用为万元，包含在工程总投资内
4. 工程施工
施工单位：市路灯照明工程有限公司
施工资质：具备城市及道路照明工程专业承包一级资质
施工组织设计：施工单位需编制详细的施工组织设计，经监理单位批准后方可实施
施工进度：按照合同约定的时间节点完成工程，具体进度计划见附件四
施工质量：按照国家相关质量标准，确保工程质量达到优良等级
施工安全：施工单位需严格执行安全生产责任制，确保施工安全
施工环境保护：施工单位需采取有效措施，减少施工对环境的影响
5. 工程监理
监理单位：市工程监理有限公司
监理资质：具备房屋建筑工程监理甲级资质
监理内容：对工程设计、施工、验收等全过程进行监督
监理方法：采用旁站、巡视、检验等方式进行监理
监理费用：监理费用为万元，包含在工程总投资内
6. 工程验收
验收标准：按照国家相关质量标准及合同约定进行验收
验收程序：由监理单位组织验收，验收合格后由发包人出具验收报告
验收组织：验收组织由发包人、承包人、监理单位共同组成
验收结论：验收结论分为合格、不合格，验收不合格的需整改后重新验收
验收费用：验收费用由承包人承担，包含在工程总投资内
8. 工程款项
款项支付方式：采用分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款和保修金
款项支付进度：预付款在合同签订后天内支付，进度款在工程进度达到合同约定节点后天内支付，竣工结算款在工程验收合格后天内支付，保修金在保修期满后天内无息退还
款项支付条件：支付条件包括工程进度、质量、安全等符合合同约定
款项支付期限：每个支付周期不超过天
款项支付争议解决：若发生款项支付争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁
9. 违约责任
违约情形：包括工期延误、质量不合格、安全责任事故、未经批准擅自变更设计等
违约责任：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等
违约赔偿：赔偿金额根据实际损失计算，最高不超过合同总额的%
违约争议解决：违约争议解决方式同款项支付争议解决
10. 争议解决
争议解决方式：争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼
争议解决程序：争议发生后，双方应进行协商，协商不成的可申请调解或仲裁，最终可通过诉讼解决
争议解决机构：仲裁机构或人民法院
争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外
11. 合同解除
解除条件：包括合同一方违约、不可抗力、双方协商一致等