文档介绍：该【工程承包管理规则3篇 】是由【夏天教育】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程承包管理规则3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
工程承包管理规则
本合同目录一览
1. 合同概述
合同名称
合同当事人
合同签订日期
合同签订地点
合同生效日期
合同目的
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程质量要求
3. 工程承包范围
承包人职责
发包人职责
工程设计
工程施工
工程验收
4. 工程进度计划
工程进度安排
进度调整
进度延误责任
5. 工程费用及支付
工程费用构成
工程费用结算
工程费用支付方式
工程费用变更
6. 工程质量保证
质量标准
质量检验
质量责任
质量纠纷解决
7. 工程安全与环境保护
安全生产责任
安全防护措施
环境保护要求
环境污染事故处理
8. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更与解除程序
合同变更与解除后的处理
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿计算
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
11. 合同解除后的处理
合同解除后的工程结算
工程资料移交
合同解除后的其他处理
12. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后的处理
13. 合同附件
合同附件内容
合同附件效力
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同概述
合同名称：本合同名称为《工程承包管理规则》。
合同当事人：甲方（发包方）为公司，乙方（承包方）为建筑有限公司。
合同签订日期：本合同签订日期为2023年10月15日。
合同签订地点：本合同签订地点为市区大厦。
合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
2. 工程概况
工程名称：住宅小区建设项目。
工程地点：市区街道。
工程规模：总建筑面积为100,000平方米，包含住宅、商业、地下车库等。
工程类型：住宅小区综合开发。
工程质量要求：按照国家现行建筑规范、设计文件及合同约定执行，确保工程质量达到优良等级。
3. 工程承包范围
承包人职责：乙方负责本工程的施工、安装、调试、试运行及保修等工作。
发包人职责：甲方负责提供施工图纸、工程所需材料、设备等，并负责办理工程相关审批手续。
工程设计：本工程的设计由甲方委托具有相应资质的设计单位完成。
工程施工：乙方按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和进度。
工程验收：工程完工后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后办理移交手续。
4. 工程进度计划
工程进度安排：本工程计划工期为24个月，具体进度安排见附件。
进度调整：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致，可对进度计划进行调整。
进度延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5. 工程费用及支付
工程费用构成：包括直接费用、间接费用、利润等。
工程费用结算：按月结算，每月底前提交结算资料。
工程费用支付方式：甲方按结算金额支付，支付比例为合同价的80%。
工程费用变更：因设计变更、工程量增减等原因导致费用变化，经双方协商一致，可进行费用调整。
6. 工程质量保证
质量标准：按照国家现行建筑规范、设计文件及合同约定执行。
质量检验：乙方应按国家规定和合同约定进行质量检验，并确保工程质量符合要求。
质量责任：乙方对工程质量承担全部责任，如发生质量问题，乙方应负责修复或赔偿损失。
质量纠纷解决：如发生质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8. 合同变更与解除
合同变更条件：因不可抗力、国家政策调整、设计变更等原因，导致合同内容需要变更时，双方应协商一致，签订书面变更协议。
甲方未按合同约定支付工程款；
乙方严重违反合同约定，影响工程进度或质量；
发生不可抗力，导致合同无法履行；
双方协商一致，决定解除合同。
合同变更与解除程序：任何一方要求变更或解除合同时，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致，签订书面变更或解除协议。
9. 违约责任
乙方未按合同约定完成工程；
乙方未按合同约定进行质量检验；
乙方未按合同约定进行工程进度调整；
甲方未按合同约定支付工程款；
双方其他违约行为。
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
违约赔偿计算：违约赔偿金额根据实际情况计算，包括直接损失、间接损失、合理费用等。
10. 争议解决
争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。
争议解决地点：仲裁地点为合同签订地。
11. 合同解除后的处理
合同解除后的工程结算：合同解除后，双方应按照合同约定进行工程结算。
工程资料移交：乙方应将工程资料完整移交给甲方。
12. 合同终止
合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。
合同终止程序：合同终止前，双方应签订书面终止协议。
13. 合同附件
合同附件内容：包括但不限于工程图纸、工程量清单、工程进度计划、质量标准等。
合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。