文档介绍：该【建筑合同施工合同疑问归纳3篇 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑合同施工合同疑问归纳3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
建筑合同施工合同疑问归纳
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
业主方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
3. 工程合同价格
合同总价
付款方式
付款节点
4. 施工期限
施工开始时间
施工结束时间
工期延误责任
5. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
技术规范要求
图纸及技术规范变更
6. 施工材料与设备
材料供应责任
设备供应责任
材料与设备质量要求
7. 施工进度与质量
施工进度计划
施工质量标准
质量验收与整改
8. 安全生产与环境保护
安全生产责任
环境保护责任
事故处理
9. 工程变更
变更原因
变更程序
变更费用
10. 竣工验收
竣工验收条件
竣工验收程序
竣工验收标准
11. 保修与维修
保修期限
保修范围
维修责任
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
14. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止后的处理
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
施工方基本信息
施工方名称：________
注册地址：________
法定代表人：________
联系电话：________
业主方基本信息
业主方名称：________
注册地址：________
法定代表人：________
联系电话：________
第二条 工程概况
工程名称：________
工程地点：________
工程规模：________
工程类型：________
第三条 工程合同价格
合同总价：人民币________元整
付款方式：
（1）合同签订后________日内支付合同总价________%的预付款；
（2）按施工进度分阶段支付，具体节点及比例如下：
阶段一：支付________%；
阶段二：支付________%；
阶段三：支付________%；
（3）工程竣工验收合格后________日内支付合同总价________%的结算款；
付款节点：________
第四条 施工期限
施工开始时间：________
施工结束时间：________
工期延误责任：
（1）因施工方原因造成工期延误的，每延误一日，应向业主方支付合同总价________%的违约金；
（2）因业主方原因造成工期延误的，施工方有权要求延长工期，并有权要求业主方支付相应的误工损失。
第五条 施工图纸与技术规范
施工图纸提供：施工方负责提供完整的施工图纸，业主方应在收到图纸后________日内进行审核；
技术规范要求：施工方应严格按照国家及行业相关技术规范进行施工；
图纸及技术规范变更：图纸及技术规范如有变更，双方应协商一致，并签订补充协议。
第六条 施工材料与设备
材料供应责任：施工方负责提供施工所需的全部材料，并保证材料质量符合合同约定；
设备供应责任：施工方负责提供施工所需的全部设备，并保证设备性能符合合同约定；
材料与设备质量要求：施工材料及设备应符合国家及行业相关质量标准。
第七条 施工进度与质量
施工进度计划：施工方应在合同签订后________日内提交施工进度计划，经业主方审核通过后执行；
施工质量标准：施工方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求；
质量验收与整改：施工过程中，双方应定期进行质量验收，如发现质量问题，施工方应立即整改，直至符合要求。
第八条 安全生产与环境保护
安全生产责任：施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全；
环境保护责任：施工方应采取有效措施，防止和减少施工过程中对环境的影响，遵守环境保护法律法规；
事故处理：发生安全事故时，施工方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并及时报告业主方及相关部门。
第九条 工程变更
变更原因：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容或工程量发生变化的，双方应协商一致；
变更程序：任何一方提出变更请求，应书面通知对方，并附变更原因及变更内容；
变更费用：变更产生的费用，按实际发生计算，经双方确认后纳入合同总价。
第十条 竣工验收
竣工验收条件：工程按合同约定完成，且施工质量符合设计要求和国家标准；
竣工验收程序：竣工验收前，施工方应向业主方提交竣工验收报告及有关资料；
竣工验收标准：竣工验收标准按照国家及行业相关标准执行。
第十一条 保修与维修
保修期限：自竣工验收合格之日起，施工方提供________年的保修服务；
保修范围：保修范围内的问题，施工方应免费进行维修；
维修责任：保修期内，如因施工方原因导致的质量问题，施工方应承担维修责任。
第十二条 违约责任
违约情形：任何一方违反合同约定，均构成违约；
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；
违约赔偿：违约赔偿的具体金额由双方协商确定，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 争议解决
争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；
争议解决机构：协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁；
争议解决程序：仲裁程序按照________仲裁规则执行。
第十四条 合同解除与终止
合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：
（1）一方严重违约，另一方给予合理期限后仍未纠正；
（2）不可抗力导致合同无法履行；
（3）双方协商一致解除合同；
合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同；
合同解除与终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方概念界定