文档介绍：该【建筑施工加固二次结构施工合同3篇 】是由【小城故事书屋】上传分享，文档一共【56】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑施工加固二次结构施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
建筑施工加固二次结构施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
业主方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 施工工期
施工开始时间
施工结束时间
施工工期延误责任
4. 施工质量要求
质量标准
质量检验
质量纠纷处理
5. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
技术规范要求
施工图纸变更
6. 材料供应
材料供应商
材料质量要求
材料验收
材料运输
7. 施工安全与环境保护
施工安全责任
环境保护要求
安全事故处理
8. 施工进度款支付
支付方式
支付时间
付款条件
逾期付款责任
9. 施工变更与索赔
施工变更程序
施工索赔程序
索赔金额计算
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同生效与终止时间
14. 其他约定
不可抗力
合同附件
合同解释
合同生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
施工方基本信息
施工方名称：建筑施工有限公司
施工方法定代表人：
施工方地址：市区路号
施工方联系电话：138xxxx5678
施工方开户银行：银行分行
施工方银行账号：05678
业主方基本信息
业主方名称：房地产开发有限公司
业主方法定代表人：
业主方地址：市区路号
业主方联系电话：139xxxx5678
业主方开户银行：银行分行
业主方银行账号：05679
2. 工程概况
工程名称：住宅楼加固工程
工程地点：市区路号
工程规模：建筑面积5000平方米
工程内容：主要包括结构加固、墙体加固、地基加固等
3. 施工工期
施工开始时间：2023年3月1日
施工结束时间：2023年7月31日
施工工期延误责任
施工方因自身原因延误工期，每延误一日应向业主方支付合同总价款的千分之五作为违约金。
业主方因自身原因延误工期，每延误一日应向施工方支付合同总价款的千分之五作为违约金。
4. 施工质量要求
质量标准：按照国家相关建筑工程质量验收规范执行
质量检验
施工过程中，施工方应按照质量标准进行自检，并做好记录。
业主方有权对施工质量进行监督和检验，施工方应予以配合。
质量纠纷处理
发生质量纠纷时，双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
5. 施工图纸与技术规范
施工图纸提供
业主方应于施工开始前提供完整的施工图纸，包括设计图纸、施工图纸、技术规范等。
施工图纸如有变更，业主方应及时通知施工方，并办理变更手续。
技术规范要求
施工方应按照国家相关建筑工程技术规范执行。
施工过程中，如有技术问题，施工方应及时与业主方沟通，并采取有效措施解决。
施工图纸变更
施工图纸变更应由业主方提出，并经施工方确认后生效。
施工图纸变更应办理变更手续，并作为合同附件。
6. 材料供应
材料供应商
施工材料由施工方自行采购，材料供应商需具备相应的资质。
材料供应商应提供符合质量标准的产品，并保证材料供应及时。
材料质量要求
施工材料应满足国家相关建筑工程质量标准。
施工材料进场前，施工方应进行质量检验，合格后方可使用。
材料验收
材料进场后，施工方应按照合同约定进行验收。
验收不合格的材料，施工方有权要求退货或更换。
材料运输
材料运输由施工方负责，运输过程中应确保材料安全。
运输费用由施工方承担。
7. 施工安全与环境保护
施工安全责任
施工方应遵守国家相关安全生产法律法规，确保施工安全。
施工方应制定安全生产规章制度，并落实安全生产责任制。
环境保护要求
施工方应遵守国家相关环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染。
施工过程中，施工方应采取有效措施减少噪音、粉尘等污染物的排放。
安全事故处理
发生安全事故时，施工方应立即组织抢救，并按规定上报有关部门。
安全事故原因分析及处理措施应由双方共同协商确定。
8. 施工进度款支付
支付方式
施工进度款采用分期支付方式。
支付比例为：开工前支付合同总价的10%，主体结构封顶时支付30%，竣工验收合格后支付50%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。
支付时间
每期支付时间应在约定的支付日前5个工作日内完成。
施工方应在每个支付周期结束后5个工作日内向业主方提交付款申请及相应的进度款支付凭证。
付款条件
施工方完成相应阶段的工程量并经业主方验收合格。
业主方收到施工方提交的完整付款申请及凭证。
逾期付款责任
业主方逾期付款，应向施工方支付每日千分之二的滞纳金。
施工方有权暂停施工，直至业主方支付逾期款项。
9. 施工变更与索赔
施工变更程序
业主方提出变更，需以书面形式通知施工方。
施工方收到变更通知后，应在3个工作日内回复业主方，说明变更对工期和费用的影响。
施工索赔程序
施工方认为有权索赔的，应在事件发生后7个工作日内向业主方提出书面索赔申请。