文档介绍：该【二零二五年度bt项目垃圾回收处理中心施工承包合同 】是由【金】上传分享，文档一共【18】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度bt项目垃圾回收处理中心施工承包合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度bt项目垃圾回收处理中心施工承包合同
本合同目录一览
1. 定义与解释
定义
解释
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 承包人义务
施工准备
施工进度
质量要求
安全管理
4. 发包人义务
项目审批
设计文件
施工条件
支付管理
5. 合同工期
施工工期
计划工期
顺延工期
6. 质量保证
质量标准
质量检验
质量责任
7. 安全生产
安全生产责任制
安全生产措施
事故处理
8. 支付方式
付款方式
付款进度
付款条件
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 合同变更
变更条件
变更程序
变更生效
11. 合同解除
解除条件
解除程序
解除生效
12. 违约责任
违约情形
违约责任
违约处理
13. 合同终止
终止条件
终止程序
终止生效
14. 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：工程量清单
附件三：合同附件
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
定义
“本合同”指《二零二五年度BT项目垃圾回收处理中心施工承包合同》。
“发包人”指负责BT项目垃圾回收处理中心建设的政府部门或其授权单位。
“承包人”指承担BT项目垃圾回收处理中心施工任务的施工单位。
“工程”指BT项目垃圾回收处理中心的建设工程。
“设计文件”指发包人提供的工程设计图纸、技术规范、施工方案等文件。
“合同价款”指本合同约定的工程总价款。
“工期”指本合同约定的施工期限。
解释
本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。
2. 项目概述
项目名称
BT项目垃圾回收处理中心
项目地点
[具体地点]
项目规模
[具体规模，如：占地面积、处理能力等]
项目内容
[具体建设内容，如：垃圾处理设施、辅助设施等]
3. 承包人义务
施工准备
承包人应在合同签订后[具体时间]内完成施工准备工作。
施工准备工作包括但不限于：人员组织、设备调试、材料采购等。
施工进度
承包人应按照合同约定的工期完成工程。
承包人应定期向发包人报告施工进度。
质量要求
承包人应严格按照设计文件和施工规范进行施工。
工程质量应符合国家有关质量标准。
安全管理
承包人应建立健全安全生产责任制。
承包人应采取有效措施，确保施工安全。
4. 发包人义务
项目审批
发包人应负责办理工程项目的审批手续。
设计文件
发包人应在合同签订后[具体时间]内提供完整的设计文件。
施工条件
发包人应确保施工场地具备施工条件。
支付管理
发包人应按照合同约定及时支付工程进度款。
5. 合同工期
施工工期
本合同约定的施工工期为[具体工期]。
计划工期
承包人应制定详细的施工计划，并报发包人批准。
顺延工期
（1）不可抗力；
（2）设计变更；
（3）政府行为；
（4）其他双方约定的事项。
6. 质量保证
质量标准
工程质量应符合国家有关质量标准。
质量检验
承包人应按照设计文件和施工规范进行质量检验。
发包人有权对工程质量进行监督检查。
质量责任
承包人应对工程质量承担全部责任。
8. 支付方式
付款方式
合同价款采用分期支付方式。
首付款：合同签订后[具体时间]内支付合同价款的[具体比例]%。
进度款：根据承包人提交的进度款申请和发包人审核确认的工程量，按月支付合同价款的[具体比例]%。
验收款：工程竣工验收合格后[具体时间]内支付合同价款的[具体比例]%。
保修金：竣工验收合格后支付合同价款的[具体比例]%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。
付款进度
首付款支付时间：合同签订后[具体时间]内。
进度款支付时间：每月[具体日期]前。
验收款支付时间：竣工验收合格后[具体时间]内。
保修金支付时间：竣工验收合格后[具体时间]内。
付款条件
付款条件包括但不限于：
（1）工程进度符合合同约定；
（2）质量符合国家相关标准；
（3）相关手续齐全；
（4）无拖欠其他费用。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。
争议解决程序
双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行诉讼。
10. 合同变更
变更条件
合同变更需经双方协商一致。
变更内容应包括但不限于：工程内容、工期、质量要求、付款方式等。
变更程序
变更协议应由双方签字盖章后生效。
变更生效
变更协议生效后，对本合同原条款具有同等法律效力。
11. 合同解除
解除条件
（1）一方严重违约；
（2）不可抗力导致合同无法履行；
（3）双方协商一致解除合同。
解除程序
解除合同需书面通知对方，并说明解除原因。
解除生效
解除合同自书面通知送达对方之日起生效。
12. 违约责任
违约情形
（1）一方未按合同约定履行义务；
（2）一方未按合同约定支付款项；
（3）一方未按合同约定提供设计文件或施工条件；
（4）一方违反合同约定的其他行为。
违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于：
（1）支付违约金；
（2）赔偿损失；
（3）承担其他违约责任。
违约处理
违约处理应按照合同约定和法律法规的规定进行。
13. 合同终止
终止条件
（1）合同履行完毕；
（2）合同解除；
（3）其他法律规定的合同终止情形。
终止程序