文档介绍：该【二零二五年度10千伏输电线路工程安全施工合同范本正规范本 】是由【金】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度10千伏输电线路工程安全施工合同范本正规范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度10千伏输电线路工程安全施工合同范本正规范本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
. 甲方基本信息
. 甲方名称
. 甲方地址
. 甲方法定代表人
. 甲方联系方式
. 乙方基本信息
. 乙方名称
. 乙方地址
. 乙方法定代表人
. 乙方联系方式
2. 工程概况
. 工程名称
. 工程地点
. 工程规模
. 工程建设内容
. 工程建设周期
3. 工程安全施工责任
. 甲方安全施工责任
. 甲方安全施工管理职责
. 甲方安全施工资金投入
. 甲方安全施工组织机构
. 乙方安全施工责任
. 乙方安全施工管理职责
. 乙方安全施工人员配备
. 乙方安全施工设备投入
4. 安全施工组织与管理
. 安全施工组织机构
. 安全施工管理制度
. 安全施工培训与教育
. 安全施工监督检查
5. 安全施工措施
. 工程施工安全措施
. 人员安全防护措施
. 设备安全运行措施
. 环境保护措施
6. 安全施工费用
. 安全施工费用预算
. 安全施工费用支付方式
. 安全施工费用变更及调整
7. 安全施工事故处理
. 安全施工事故报告
. 安全施工事故调查
. 安全施工事故处理
. 安全施工事故责任追究
8. 合同履行与变更
. 合同履行期限
. 合同履行地点
. 合同履行方式
. 合同变更及解除
9. 违约责任
. 甲方违约责任
. 乙方违约责任
10. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决机构
. 争议解决程序
11. 合同解除与终止
. 合同解除条件
. 合同终止条件
12. 合同生效与终止
. 合同生效条件
. 合同终止条件
13. 合同附件
. 工程安全施工方案
. 安全施工管理制度
. 安全施工人员名单
. 安全施工设备清单
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
. 甲方基本信息
. 甲方名称：电力有限公司
. 甲方地址：省市区路号
. 甲方法定代表人：
. 乙方基本信息
. 乙方名称：建筑安装有限公司
. 乙方地址：省市区路号
. 乙方法定代表人：
2. 工程概况
. 工程名称：市10千伏输电线路工程
. 工程地点：市区
. 工程规模：全长公里，共计基杆塔
. 工程建设内容：包括输电线路架设、杆塔基础建设、接地系统建设等
. 工程建设周期：自合同签订之日起12个月内完成
3. 工程安全施工责任
. 甲方安全施工责任
. 甲方安全施工管理职责：负责工程安全施工的总体规划和组织实施，确保工程安全施工目标的实现
. 甲方安全施工资金投入：提供必要的安全施工资金，用于安全施工措施的落实
. 甲方安全施工组织机构：设立安全施工管理办公室，负责日常安全施工管理工作
. 乙方安全施工责任
. 乙方安全施工管理职责：负责施工过程中的安全施工管理，确保施工人员、设备、材料的安全
. 乙方安全施工人员配备：配备必要的安全施工管理人员和作业人员，并对其进行安全培训
. 乙方安全施工设备投入：提供符合安全施工要求的安全防护设备和施工工具
4. 安全施工组织与管理
. 安全施工组织机构：设立安全施工领导小组，负责安全施工的全面协调和监督
. 安全施工管理制度：制定并执行安全施工管理制度，确保安全施工措施落实到位
. 安全施工培训与教育：定期对施工人员进行安全施工培训，提高安全意识
. 安全施工监督检查：定期对施工现场进行监督检查，确保安全施工措施得到有效执行
5. 安全施工措施
. 工程施工安全措施：制定详细的施工安全措施，包括施工方案、安全操作规程等
. 人员安全防护措施：为施工人员提供必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等
. 设备安全运行措施：确保施工设备运行安全，定期进行设备检查和维护
. 环境保护措施：制定环境保护措施，确保施工过程中不对环境造成污染
6. 安全施工费用
. 安全施工费用预算：根据工程规模和安全施工要求，编制安全施工费用预算
. 安全施工费用支付方式：甲方按约定的进度支付安全施工费用
. 安全施工费用变更及调整：因工程变更或特殊情况，安全施工费用可进行适当调整
8. 合同履行与变更
. 合同履行期限：自合同签订之日起至年月日止
. 合同履行地点：市区市10千伏输电线路工程现场
. 合同履行方式：乙方按照甲方要求，按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和安全
. 合同变更及解除：任何一方提出合同变更，需提前天书面通知对方，经双方协商一致后方可生效；如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同
9. 违约责任
. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付逾期付款利息；如甲方未按时提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的违约责任
. 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，导致工程延期或质量不合格，应承担相应的违约责任；如乙方未按照安全施工要求进行施工，造成安全事故，应承担全部责任
10. 争议解决
. 争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
. 争议解决机构：如双方同意，可选择仲裁作为争议解决方式，并约定仲裁机构
. 争议解决程序：争议发生后，双方应按照约定的争议解决方式，在约定的期限内提交争议解决机构或法院
11. 合同解除与终止
. 合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同
12. 合同生效与终止
. 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效
. 合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同
13. 合同附件
. 工程安全施工方案：详细列出工程安全施工的具体措施和预案
. 安全施工管理制度：包括安全施工的组织机构、职责、培训、监督检查等内容
. 安全施工人员名单：包括安全施工管理人员的姓名、职务和联系方式
. 安全施工设备清单：列出所有安全施工设备和材料的名称、型号、数量等信息
14. 其他约定事项
. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充
. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力
. 本合同自双方签字盖章之日起生效
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
. 第三方定义
. 第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律法规规定，介入合同履行过程中的独立第三方。
. 第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。
. 第三方介入原因
. 甲方或乙方请求第三方提供专业服务；
. 合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；
. 需要第三方对工程质量、安全或环境保护进行监督、检测或评估。
. 第三方介入程序
. 第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议；
. 第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。
16. 甲乙方与第三方的关系
. 第三方在合同履行过程中的行为，视为甲乙双方的行为，甲乙双方对第三方的行为承担连带责任。
17. 第三方的责任限额
. 第三方的责任限额应根据第三方介入协议和法律法规的规定确定。
. 第三方因自身过错导致的合同履行延误或质量、安全等问题；
. 第三方因违反合同约定或法律法规规定所造成的损失；
. 第三方因未能履行监督、检测或评估职责所造成的损失。
18. 第三方介入时的额外条款