文档介绍：该【2025版节能变压器改造工程承包合同示范文本 】是由【金】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版节能变压器改造工程承包合同示范文本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版节能变压器改造工程承包合同示范文本
本合同目录一览
1. 合同订立与生效
合同订立的时间、地点与方式
合同生效的条件与时间
合同的签订与签字
2. 双方当事人
承包人基本信息
发包人基本信息
双方联系方式
3. 项目概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
4. 工程承包范围
工程承包范围的具体内容
工程承包范围的变更与调整
工程承包范围的争议解决
5. 工程费用
工程费用总额
工程费用构成
工程费用支付方式
工程费用调整
6. 工程进度与工期
工程进度计划
工程工期要求
工程进度延误的处理
工程工期的调整
7. 质量要求与验收
工程质量标准
工程质量验收程序
工程质量保证
工程质量争议处理
8. 安全生产与环境保护
安全生产责任
安全生产措施
环境保护责任
环境保护措施
9. 权利与义务
承包人的权利与义务
发包人的权利与义务
双方的共同责任
10. 违约责任
违约行为的认定
违约责任的承担
违约争议的处理
11. 争议解决方式
争议解决方式的选择
争议解决机构的确定
争议解决程序
12. 合同解除与终止
合同解除的条件
合同终止的条件
合同解除与终止的程序
13. 合同变更
合同变更的条件
合同变更的程序
合同变更的效力
14. 合同生效、终止与解除后的处理
合同终止后的工程交付
合同解除后的责任承担
合同终止或解除后的其他处理事项
第一部分：合同如下：
1. 合同订立与生效
合同订立的时间：本合同自2025年1月1日起生效。
合同订立地点：双方约定地点。
合同订立方式：本合同以书面形式订立，双方代表签字后生效。
合同生效条件：双方在合同上签字盖章，且合同内容符合法律法规的规定。
合同生效时间：自合同双方签字盖章之日起生效。
2. 双方当事人
承包人基本信息：
名称：节能变压器改造工程承包公司
地址：省市区路号
法定代表人：
联系电话：138
发包人基本信息：
名称：电力公司
地址：省市区路号
法定代表人：
联系电话：1395678
双方联系方式：
3. 项目概况
工程名称：2025版节能变压器改造工程
工程地点：省市区变电站
工程规模：改造台节能变压器
工程内容：包括变压器本体改造、配套设备更换、电气线路改造等
4. 工程承包范围
工程承包范围的具体内容：
1. 变压器本体改造，包括更换变压器油箱、线圈等；
2. 配套设备更换，包括更换变压器冷却器、油泵等；
3. 电气线路改造，包括更换电缆、绝缘子等；
4. 工程现场临时设施搭建及拆除；
5. 工程施工过程中的安全、环保措施。
工程承包范围的变更与调整：在工程实施过程中，如需变更承包范围，双方应协商一致，签订补充协议。
工程承包范围的争议解决：如对承包范围存在争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或人民法院裁决。
5. 工程费用
工程费用总额：人民币壹佰万元整（￥100,）。
工程费用构成：
1. 材料费；
2. 人工费；
3. 施工机械使用费；
4. 施工管理费；
5. 其他费用。
工程费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。
工程费用调整：在合同有效期内，如遇政策调整、市场价格变动等因素导致工程费用发生变化，双方应协商一致进行调整。
6. 工程进度与工期
工程进度计划：承包人应根据工程实际情况，编制详细的工程进度计划，报送发包人审批。
工程工期要求：自合同生效之日起，工程总工期为6个月。
工程进度延误的处理：如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的责任，并赔偿发包人因此遭受的损失。
工程工期的调整：如因不可抗力或其他原因导致工程工期延误，双方应协商一致进行调整，并相应延长合同工期。
8. 质量要求与验收
工程质量标准：本工程应按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到国家规定的优质工程标准。
工程质量验收程序：工程完成后，承包人应组织自检，自检合格后通知发包人进行验收。验收合格后，发包人应在验收报告上签字确认。
工程质量保证：承包人应提供工程质量的保证书，承诺在质保期内对工程质量负责。
工程质量争议处理：如工程质量发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或人民法院裁决。
9. 安全生产与环境保护
安全生产责任：承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
安全生产措施：承包人应制定详细的安全生产措施，包括人员培训、设备维护、现场管理等。
环境保护责任：承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保符合国家环保要求。
环境保护措施：承包人应实施垃圾分类、废水处理、噪声控制等环保措施。
10. 权利与义务
承包人的权利与义务：
权利：获得工程款、材料供应、施工许可等。
义务：按期完成工程、保证工程质量、遵守安全生产规定等。
发包人的权利与义务：
权利：监督工程进度和质量、验收工程、支付工程款等。
义务：提供施工条件、协助办理相关手续、按时支付工程款等。
双方的共同责任：共同确保工程顺利进行，遵守合同约定。
11. 违约责任
违约行为的认定：包括未按期完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等。
违约责任的承担：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
违约争议的处理：违约争议应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或人民法院裁决。
12. 争议解决方式
争议解决方式的选择：双方应通过友好协商解决争议。
争议解决机构的确定：如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。
争议解决程序：争议解决程序应按照所选争议解决方式的规定进行。
13. 合同解除与终止
合同解除的条件：包括双方协商一致、不可抗力、违约行为等。
合同终止的条件：工程完成、合同期限届满、双方协商一致等。
合同解除与终止的程序：合同解除或终止应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。
14. 合同生效、终止与解除后的处理
合同终止后的工程交付：承包人应将完成的工程交付给发包人，并办理相关移交手续。
合同解除后的责任承担：解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。
合同终止或解除后的其他处理事项：包括合同档案的归档、剩余款项的处理等。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方的定义：在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。
第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程设计、工程监理、设备检测、工程验收等。
第三方介入的程序：
甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括介入方式、介入时间、介入费用等。
甲乙双方应与第三方签订服务合同，明确双方的权利义务。
第三方介入期间，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，确保第三方能够独立、公正地履行职责。
16. 第三方责任限额
第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方服务合同中的约定以及本合同的相关规定确定。
第三方责任限额的调整：如因不可抗力或其他原因导致第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致后进行调整。
17. 第三方责任
第三方责任的范围：第三方在其服务范围内，因故意或重大过失导致合同履行受到影响的，应承担相应的责任。