文档介绍：该【2025版劳务分包三方协议合同 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版劳务分包三方协议合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版劳务分包三方协议合同
本合同目录一览
1. 定义与解释
定义
解释
2. 合同主体
分包方
总包方
发包方
3. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
4. 分包内容
分包范围
分包工程量
分包质量要求
5. 合同价格
合同总价
付款方式
付款节点
6. 付款条件
付款条件
付款期限
付款违约责任
7. 工程进度与验收
工程进度计划
验收标准
验收程序
验收时间
8. 工程变更
变更范围
变更程序
变更价格
变更期限
9. 技术资料与文件
技术资料提供
文件管理
文件保密
10. 权利与义务
分包方权利
分包方义务
总包方权利
总包方义务
发包方权利
发包方义务
11. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同解除
解除条件
解除程序
解除责任
14. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
定义
“分包方”指在本合同中承担劳务分包的乙方。
“总包方”指在本合同中承担总包工程的甲方。
“发包方”指在本合同中委托总包方进行工程建设的乙方。
“项目”指本合同约定的具体建设内容。
“工程量”指根据设计图纸确定的工程量清单。
“质量要求”指国家现行质量标准及相关行业标准。
解释
本合同中使用的术语和定义，如无特殊说明，均应按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。
2. 合同主体
分包方
分包方全称：________________________
分包方住所：________________________
分包方法定代表人：____________________
总包方
总包方全称：________________________
总包方住所：________________________
总包方法定代表人：____________________
发包方
发包方全称：________________________
发包方住所：________________________
发包方法定代表人：____________________
3. 项目概况
项目名称：________________________
项目地点：________________________
项目规模：________________________
项目工期：自____年____月____日至____年____月____日
4. 分包内容
分包范围：________________________
分包工程量：________________________
分包质量要求：________________________
5. 合同价格
合同总价：人民币____元整（大写：________________________）
付款方式：________________________
付款节点：________________________
6. 付款条件
付款条件：________________________
付款期限：________________________
付款违约责任：________________________
7. 工程进度与验收
工程进度计划：________________________
验收标准：________________________
验收程序：________________________
验收时间：________________________
8. 工程变更
变更范围
变更范围包括但不限于设计变更、工程量变更、施工条件变更等。
变更范围应以书面形式提交，经双方确认后方可实施。
变更程序
分包方提出变更申请，总包方收到申请后进行审核。
经审核同意的变更，由总包方与分包方协商确定变更内容、变更价格和变更期限。
变更价格
变更价格应参照市场价格和合同约定进行调整。
变更价格应在变更实施前由双方确认。
变更期限
变更期限应根据变更内容和工程进度进行调整。
变更期限应在变更实施前由双方协商确定。
9. 技术资料与文件
技术资料提供
分包方应按照合同约定提供技术资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、质量保证资料等。
技术资料应在工程开工前提交总包方。
文件管理
双方应妥善保管合同文件和技术资料，确保文件完整、真实、有效。
文件如有遗失或损坏，应立即通知对方，并采取补救措施。
文件保密
双方对本合同和技术资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
10. 权利与义务
分包方权利
分包方有权要求总包方按照合同约定支付工程款。
分包方有权要求总包方提供必要的施工条件和技术支持。
分包方义务
分包方应按照合同约定完成分包工程。
分包方应确保分包工程的质量符合要求。
总包方权利
总包方有权要求分包方按照合同约定的时间和质量完成工程。
总包方有权对分包方的施工过程进行监督检查。
发包方权利
发包方有权要求总包方按照合同约定的时间和质量完成工程。
发包方有权对总包方的施工过程进行监督检查。
发包方义务
发包方应按照合同约定支付工程款。
发包方应提供必要的施工条件和技术支持。
11. 违约责任
违约情形
分包方未按合同约定完成工程或未达到质量要求。
总包方未按合同约定支付工程款。
违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额应根据违约情形和损失程度确定。
12. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议。
协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。
争议解决机构
争议解决机构为________________________仲裁委员会。
争议解决程序
争议解决程序按照仲裁委员会的有关规定执行。
13. 合同解除
解除条件
合同一方严重违约，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同。
解除程序
解除合同应以书面形式通知对方。
解除责任
合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。
14. 合同生效与终止
合同生效条件
双方签字盖章后，本合同自____年____月____日起生效。
合同终止条件
工程竣工验收合格，且双方履行完毕合同约定的义务。
合同终止程序
合同终止后，双方应按照合同约定办理结算手续。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方概念
“第三方”指在本合同中，除了甲乙双方之外的，提供专业服务、技术支持、资金投入或物资供应的独立第三方。
第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、金融机构、供应商等。
第三方责任限额