文档介绍：该【二零二五年度装配式建筑预制构件单位建设工程施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度装配式建筑预制构件单位建设工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度装配式建筑预制构件单位建设工程施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设工期
3. 工程范围及内容
预制构件生产
预制构件运输
预制构件安装
预制构件验收
4. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
付款时间
付款条件
5. 预制构件质量要求
预制构件质量标准
质量检验方法
质量责任
6. 工程进度要求
预制构件生产进度
预制构件运输进度
预制构件安装进度
工程整体进度要求
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环保
施工现场文明施工
8. 合同变更及解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更及解除程序
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿方式
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
12. 合同附件
预制构件生产及运输计划
预制构件质量检验报告
施工现场安全管理措施
合同双方其他约定事项
13. 合同签署
合同签署日期
合同签署地点
合同签署人
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：装配式建筑有限公司
乙方：建设工程施工有限公司
合同双方地址
甲方地址：省市区路号
乙方地址：省市区路号
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
住宅小区装配式建筑项目
工程地点
省市区街道
工程规模
总建筑面积约万平方米，包含栋住宅楼、个地下车库及配套设施
工程类型
装配式建筑住宅小区
工程建设工期
自合同生效之日起，工期为个月
3. 工程范围及内容
预制构件生产
甲方负责提供预制构件设计图纸，乙方负责按照设计图纸进行预制构件的生产。
预制构件运输
乙方负责将预制构件运输至施工现场，并保证运输过程中的安全。
预制构件安装
乙方负责预制构件的现场安装，确保安装质量符合设计要求。
预制构件验收
预制构件生产完成后，甲方负责组织验收，验收合格后方可用于工程施工。
4. 合同价款及支付方式
合同价款
本合同总价款为人民币万元整。
支付方式
1）合同签订后，乙方预收合同价款的%作为预付款；
2）工程进度达到%时，乙方提交付款申请，甲方支付合同价款的%；
3）工程进度达到%时，乙方提交付款申请，甲方支付合同价款的%；
4）工程竣工验收合格后，乙方提交付款申请，甲方支付合同价款的%；
5）工程保修期满后，乙方提交付款申请，甲方支付合同价款的%。
付款时间
1）预付款：合同签订后X日内支付；
2）进度款：每达到约定的工程进度后X日内支付；
3）竣工验收款：竣工验收合格后X日内支付；
4）保修期满款：保修期满后X日内支付。
5. 预制构件质量要求
预制构件质量标准
本合同预制构件质量应符合国家现行有关标准及设计要求。
质量检验方法
乙方应按照国家现行有关标准和设计要求，对预制构件进行检验。
质量责任
1）乙方应对预制构件的质量负责，如因乙方原因导致预制构件质量不合格，乙方应承担相应责任；
2）甲方有权对预制构件进行抽检，如抽检不合格，乙方应立即进行整改，直至合格。
6. 工程进度要求
预制构件生产进度
乙方应在合同约定的工期内完成预制构件的生产，并按时交付甲方。
预制构件运输进度
乙方应在合同约定的工期内完成预制构件的运输，并按时送达施工现场。
预制构件安装进度
乙方应在合同约定的工期内完成预制构件的安装，并确保安装质量。
工程整体进度要求
乙方应确保整个工程施工进度符合合同约定，并按时完成工程竣工验收。
8. 合同变更及解除
合同变更条件
1）因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行；
2）合同当事人协商一致，且变更内容不违反法律法规；
3）因国家政策、行业标准调整导致合同内容需要变更；
合同解除条件
1）一方当事人严重违约，另一方当事人有权解除合同；
2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；
3）合同当事人协商一致，且解除内容不违反法律法规；
合同变更及解除程序
1）合同变更：双方应签订书面变更协议，明确变更内容；
2）合同解除：一方当事人提出解除合同，应提前X日书面通知对方，并说明理由。
9. 违约责任
违约情形
1）未按合同约定履行工程进度；
2）未按合同约定质量要求完成预制构件生产；
3）未按合同约定时间支付款项；
4）未按合同约定履行其他义务；
违约责任承担
1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失；
2）违约方应支付违约金，违约金按合同价款的%计算；
3）违约方应承担因违约行为引起的法律责任；
违约赔偿方式
1）违约赔偿应以人民币计算；
2）违约赔偿应在一方违约后X日内支付给守约方。
10. 争议解决
争议解决方式
1）协商解决：双方应通过友好协商解决争议；
2）调解解决：如协商不成，双方可共同委托第三方进行调解；
3）仲裁或诉讼：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁；
争议解决程序
1）协商：双方应在争议发生后X日内协商解决；
2）调解：双方应在争议发生后X日内委托调解；
3）仲裁或诉讼：双方应在争议发生后X日内向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11. 合同生效及终止
合同生效条件
1）合同双方签字盖章；
2）合同签订后X日内，乙方提交工程预付款；
3）合同双方约定的其他生效条件；
合同终止条件
1）合同约定的工程竣工验收合格；
2）合同约定的保修期满；
3）合同双方协商一致解除合同；
4）因不可抗力导致合同无法履行；
合同终止程序
1）合同终止：合同双方应签订书面终止协议；
2）合同终止后，双方应办理合同解除手续；
3）合同终止后，乙方应退还甲方已支付的预付款及进度款。
12. 合同附件
预制构件生产及运输计划
预制构件质量检验报告
施工现场安全管理措施
合同双方其他约定事项
13. 合同签署
合同签署日期
合同签署日期：二零二五年X月X日