文档介绍：该【2025版高速公路隧道冲击钻开挖施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版高速公路隧道冲击钻开挖施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版高速公路隧道冲击钻开挖施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
甲方（发包方）基本信息
乙方（承包方）基本信息
合同签订日期
合同生效日期
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工期要求
3. 施工准备
施工现场布置
施工组织设计
施工设备与材料
人员配备
安全生产措施
4. 施工进度计划
施工阶段划分
各阶段工期安排
进度调整及违约责任
5. 施工质量控制
质量标准
质量检验与验收
质量责任与处理
6. 施工安全管理
安全生产责任制
安全生产措施
安全生产事故处理
环境保护要求
7. 合同价款及支付
合同价款
工程进度款支付
结算与竣工结算
违约金及赔偿
8. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
变更与解除的程序
9. 合同争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金及赔偿
11. 合同解除后的处理
工程交接
财务结算
返还保证金
违约责任追究
12. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
终止后的处理
13. 附件
附件一：工程量清单
附件二：施工图纸
附件三：合同专用条款
附件四：其他相关文件
14. 合同签署
签署日期
签署人姓名及职务
签署单位盖章
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
甲方（发包方）基本信息
甲方名称：____________________________
甲方地址：____________________________
甲方联系人：_________________________
甲方联系电话：_________________________
乙方（承包方）基本信息
乙方名称：____________________________
乙方地址：____________________________
乙方联系人：_________________________
乙方联系电话：_________________________
合同签订日期
本合同签订日期为____年____月____日。
合同生效日期
本合同自签订之日起生效。
第二条 工程概况
工程名称
高速公路隧道冲击钻开挖施工工程
工程地点
____________________________
工程规模
隧道全长____千米，开挖断面面积____平方米。
工程内容
隧道冲击钻开挖施工，包括但不限于：钻孔、爆破、初期支护、二次衬砌等。
工期要求
本工程总工期为____个月，具体开工日期及完工日期详见附件一。
第三条 施工准备
施工现场布置
乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关资料，合理布置施工现场，确保施工顺利进行。
施工组织设计
乙方应在合同签订后____日内向甲方提交施工组织设计，经甲方批准后方可实施。
施工设备与材料
乙方应按照施工组织设计要求，准备必要的施工设备与材料，确保施工质量。
人员配备
乙方应按照施工组织设计要求，配备充足的技术、管理人员和施工人员。
安全生产措施
乙方应严格执行国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
第四条 施工进度计划
施工阶段划分
本工程分为施工准备、钻孔爆破、初期支护、二次衬砌四个阶段。
各阶段工期安排
施工准备阶段：____个月；钻孔爆破阶段：____个月；初期支护阶段：____个月；二次衬砌阶段：____个月。
进度调整及违约责任
如因不可抗力等原因导致施工进度延迟，经双方协商一致，可调整工期。如乙方未按计划完成施工，应承担违约责任。
第五条 施工质量控制
质量标准
本工程质量应达到国家相关标准和规范要求。
质量检验与验收
乙方应严格按照施工图纸和质量标准进行施工，并定期进行自检。工程验收前，乙方应向甲方提交验收申请，经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。
质量责任与处理
如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的修复责任和赔偿损失。
第六条 施工安全管理
安全生产责任制
乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。
安全生产措施
乙方应制定安全生产措施，包括但不限于：安全教育培训、安全技术交底、安全防护设施等。
安全生产事故处理
如发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并按规定报告甲方及相关部门。
环境保护要求
乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施防治污染，确保施工现场环境符合要求。
第七条 合同价款及支付
合同价款
本工程合同价款为人民币____元整。
工程进度款支付
工程进度款按月支付，每次支付比例为合同价款的____%，具体支付日期详见附件一。
结算与竣工结算
工程完工后，乙方应向甲方提交结算报告，经甲方审核确认后进行竣工结算。
违约金及赔偿
如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同价款的____%。如因乙方原因导致工程延误，乙方应赔偿甲方由此产生的损失。
第八条 合同变更与解除
合同变更条件
1. 国家法律法规、政策调整，导致合同内容需变更；
2. 由于不可抗力等原因，导致合同无法按原约定履行；
3. 双方协商一致认为需要变更的其他情况。
合同解除条件
1. 因不可抗力导致合同无法履行；
2. 双方协商一致决定解除合同；
3. 一方严重违约，另一方有权解除合同。
变更与解除的程序
任何一方提出合同变更或解除的，应提前____天书面通知对方，经双方协商一致后，签署变更或解除协议，并报相关管理部门备案。
第九条 合同争议解决
争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。
争议解决程序
双方应按照法院的诉讼程序进行，包括但不限于起诉、答辩、审理、判决等。
第十条 违约责任
违约情形
1. 乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程；
2. 乙方未按合同约定支付工程进度款；
3. 甲方未按合同约定支付工程款；
4. 双方约定的其他违约情形。
违约责任承担
1. 乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同价款的____%；
2. 甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同价款的____%；
3. 因违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条 合同解除后的处理
工程交接
合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求进行工程交接。
财务结算
合同解除后，双方应按照合同约定进行财务结算，包括但不限于工程款结算、违约金支付等。
返还保证金
合同解除后，如乙方已缴纳保证金，甲方应无息返还。