文档介绍：该【2025版水电站电气改造电工劳务分包施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版水电站电气改造电工劳务分包施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版水电站电气改造电工劳务分包施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 合同标的
改造项目名称
改造项目地点
改造项目内容
改造项目范围
3. 合同工期
施工开始日期
施工结束日期
施工工期延误责任
4. 施工图纸及资料
施工图纸提供
施工资料提供
施工图纸及资料的修改
5. 施工质量及验收
施工质量标准
施工质量检验
验收标准及程序
验收不合格的处理
6. 工程量清单及价格
工程量清单编制
工程量清单价格
价格调整机制
7. 材料供应及验收
材料供应责任
材料验收标准
材料质量保证
8. 工程进度款支付
进度款支付方式
进度款支付节点
进度款支付条件
9. 保险责任
保险种类及责任
保险费用承担
保险理赔程序
10. 违约责任
违约情形及处理
违约金计算及支付
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
12. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除及终止后的处理
13. 合同生效及修改
合同生效条件
合同修改程序
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：水电站
（2）乙方：电气工程有限公司
合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
合同双方联系方式
2. 合同标的
改造项目名称：水电站电气改造项目
改造项目地点：省市县水电站
改造项目内容：包括但不限于电气设备更换、线路改造、控制系统升级等
改造项目范围：整个水电站电气系统的改造，具体范围以施工图纸为准
3. 合同工期
施工开始日期：2025年1月1日
施工结束日期：2025年6月30日
施工工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失
4. 施工图纸及资料
施工图纸提供：乙方应在合同签订后15日内向甲方提供完整的施工图纸及资料
施工资料提供：乙方应保证施工资料的真实性、完整性，并在施工过程中及时向甲方提供
施工图纸及资料的修改：如因工程需要修改施工图纸及资料，双方应协商一致后进行修改，并重新签字确认
5. 施工质量及验收
施工质量标准：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求
施工质量检验：甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应积极配合
验收标准及程序：验收标准以国家及行业相关标准为准，验收程序由双方共同制定
验收不合格的处理：如验收不合格，乙方应立即进行整改，直至合格为止，并承担相应费用
6. 工程量清单及价格
工程量清单编制：乙方应根据施工图纸编制详细的工程量清单，并经甲方确认
工程量清单价格：工程量清单价格以合同签订时市场价格为准，如市场价格波动较大，双方可协商调整
价格调整机制：如市场价格波动较大，双方应按照合同约定的价格调整机制进行价格调整
8. 工程进度款支付
进度款支付方式：进度款支付采用银行转账方式，每月支付一次
进度款支付节点：以乙方完成的工程量和甲方验收合格为准，具体节点由双方协商确定
进度款支付条件：乙方完成工程量并经甲方验收合格后，甲方应在5个工作日内支付相应的进度款
9. 保险责任
保险种类及责任：乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担相应的保险费用
保险费用承担：保险费用由乙方自行承担，但甲方应在合同签订后10日内向乙方支付保险费用
保险理赔程序：如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并按照保险合同约定进行理赔
10. 违约责任
违约情形及处理：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时支付进度款等，具体违约情形及处理方式详见合同附件
违约金计算及支付：违约金按合同总价的一定比例计算，乙方应按照合同约定支付违约金
11. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决机构：如双方协商不成，可选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为合同签订地
12. 合同解除及终止
合同解除条件：包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等情况
合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同
合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付已完成工程款项等事宜
13. 合同生效及修改
合同生效条件：双方签字盖章后，自合同生效之日起生效
合同修改程序：任何一方要求修改合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署书面修改协议
14. 其他约定事项
保密条款：双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露
适用法律：本合同适用中华人民共和国法律
合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方概念：本合同中的第三方指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中可能介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。
第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行的公正性、专业性，提高工程质量，保障甲乙双方的合法权益。
16. 第三方介入程序
第三方选定：甲乙双方可根据项目需要共同选定第三方，或由甲方或乙方单方面选定后通知对方。
第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其介入任务。
17. 第三方责任与权利
第三方责任：第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。
第三方权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和信息，并有权对合同履行情况进行监督和评估。
18. 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的关系：第三方应接受甲方的监督和管理，甲方有权对第三方的工作进行指导和要求。
第三方与施工人员的关系：第三方在施工过程中有权对施工人员进行培训和指导，确保施工人员了解并遵守相关规范。
19. 第三方责任限额
责任限额定义：第三方责任限额是指第三方因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。
责任限额确定：责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方资质、项目规模、风险等因素确定。
责任限额执行：第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成损失，其赔偿责任不得超过合同约定的责任限额。
20. 第三方介入费用
费用承担：第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定和第三方提供的服务内容协商确定。
费用支付：第三方介入费用应在合同签订后支付，具体支付方式和时间由甲乙双方约定。
21. 第三方介入的终止
终止程序：第三方介入合同终止前，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。
22. 第三方介入的记录与报告
记录：第三方在介入过程中应做好工作记录，包括但不限于工作日志、检查报告、验收报告等。
报告：第三方应定期向甲乙双方提交工作报告，包括工作进展、存在问题、改进措施等。
23. 第三方介入的争议解决
争议解决方式：第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应通过协商解决。
争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。
第三部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
1. 施工图纸及资料
要求：提供完整、准确、清晰的施工图纸及资料，符合国家及行业相关标准。
说明：包括电气系统设计图纸、设备清单、技术规格书、施工组织设计等。
2. 工程量清单
要求：工程量清单应详细列明各项工程量，单位需统一，价格需明确。
说明：工程量清单是合同价款确定的依据，应保证其准确性。
3. 保险单