文档介绍：该【2025版山地生态恢复工程挡土墙混凝土施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【22】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版山地生态恢复工程挡土墙混凝土施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版山地生态恢复工程挡土墙混凝土施工合同
本合同目录一览
1. 合同订立依据及目的
合同订立的法律依据
合同订立的目的和意义
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 承包人义务
施工准备
施工过程管理
质量保证
安全生产
4. 发包人义务
项目设计资料提供
施工场地移交
配合施工
验收交付
5. 工程量及计价方式
工程量计算规则
计价方式及标准
工程变更及调整
6. 合同价款及支付
合同价款总额
支付方式及期限
预付款及进度款
结算及最终付款
7. 期限及延误
合同工期
工期延误责任及处理
8. 保险
乙方责任保险
甲方责任保险
第三者责任保险
9. 材料设备
材料供应
设备租赁
质量要求
10. 施工质量管理
施工质量控制
质量检验
质量责任
11. 安全生产及文明施工
安全生产责任制
安全生产措施
文明施工要求
12. 合同变更及解除
变更程序
解除合同的条件
解除合同的程序
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
14. 其他约定事项
合同附件
合同生效
合同份数
合同执行与解释
违约责任
合同终止
合同解除
合同解除后的处理
合同争议的解决方式
合同附件的效力
合同的解除和终止条件
合同解除后的权利义务
合同解释的依据
合同争议的管辖法院
合同的修改和补充
合同的签订日期
合同的签订地点
合同的生效日期
合同的执行和监督
合同的附件和补充协议
合同的终止日期
合同的终止程序
合同的终止后果
合同的争议解决机制
合同的终止条件
合同的终止日期确定
合同的终止通知
合同的终止生效
合同的终止后的处理
合同的终止后的权利义务
合同的终止后的争议解决
合同的终止后的法律适用
合同的终止后的解释和补充
合同的终止后的附件效力
合同的终止后的解释和说明
合同的终止后的争议解决方式
合同的终止后的执行和监督
合同的终止后的修改和补充
合同的终止后的解释和补充
合同的终止后的附件效力
第一部分：合同如下：
第一条 合同订立依据及目的
合同订立的法律依据
根据《中华人民共和国合同法》
根据《中华人民共和国建筑法》
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》
合同订立的目的和意义
明确甲乙双方的权利和义务
确保山地生态恢复工程挡土墙混凝土施工的顺利进行
促进双方合作共赢
第二条 项目概况
项目名称
2025版山地生态恢复工程挡土墙混凝土施工
项目地点
省市县镇村
项目规模
总面积：平方米
挡土墙长度：米
挡土墙高度：米
项目工期
合同工期：个月
施工开始日期：年月日
施工结束日期：年月日
第三条 承包人义务
施工准备
承包人应按照施工图纸和设计要求，编制施工组织设计
配备足够的施工人员和设备，确保施工进度和质量
施工过程管理
严格执行施工规范和质量标准
做好施工记录和资料整理
质量保证
施工过程中，对材料、设备、施工工艺进行严格把关
保证工程质量达到设计要求和规范标准
安全生产
严格执行安全生产法律法规
制定安全生产管理制度，落实安全生产责任制
定期进行安全检查，消除安全隐患
第四条 发包人义务
项目设计资料提供
发包人应向承包人提供完整的设计图纸、技术规范和施工要求
及时解决承包人在施工过程中遇到的技术问题
施工场地移交
发包人应按照合同约定的时间，将施工场地移交承包人
移交场地应满足施工要求，包括道路、水电等基础设施
配合施工
发包人应积极配合承包人进行施工，确保施工顺利进行
提供必要的施工条件，如施工材料、设备等
验收交付
施工完成后，发包人应按照合同约定进行验收
合格后，双方办理工程交付手续
第五条 工程量及计价方式
工程量计算规则
按照国家有关工程量计算规范执行
以施工图纸、设计要求为准
计价方式及标准
采用工程量清单计价方式
计价依据为国家现行工程预算定额和材料价格
工程变更及调整
施工过程中，因设计变更、现场条件等原因引起的工程量变更，按实调整
变更后的工程量及价格，由双方协商确定
第六条 合同价款及支付
合同价款总额
合同价款总额为人民币万元整
支付方式及期限
分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定
首付款：合同签订后日内支付
进度款：每月支付%，直至工程竣工
结算款：工程验收合格后日内支付
预付款及进度款
预付款：合同签订后日内支付合同价款的%
进度款：按月支付，每月支付%
结算及最终付款
工程竣工验收合格后，进行结算
结算后日内支付结算款
第七条 期限及延误
合同工期
合同工期为个月
自合同签订之日起计算
工期延误责任及处理
因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应支付发包人违约金元
因发包人原因导致工期延误，每延误一天，发包人应支付承包人违约金元
双方协商确定的其他工期延误责任及处理方式
第八条 保险
乙方责任保险
承包人应为其施工人员投保意外伤害保险
保险金额不低于每人万元
保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止
甲方责任保险
发包人应为其提供的施工场地及设施投保财产保险
保险金额不低于场地及设施价值的%
保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止
第三者责任保险
双方应共同投保第三者责任保险
保险金额不低于万元
保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止
第九条 材料设备
材料供应