文档介绍：该【二零二五年度绿色环保型地砖施工劳务分包合同范本 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度绿色环保型地砖施工劳务分包合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度绿色环保型地砖施工劳务分包合同范本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方信息
总包方信息
监理方信息
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
施工内容
3. 合同工期
施工开始时间
施工结束时间
工期延误责任
4. 施工质量要求
质量标准
质量检验
质量保证期
5. 材料供应
材料采购
材料验收
材料保管
材料损耗
6. 人工费用
人工费计算方法
人工费支付方式
人工费调整
7. 机械使用
机械租赁
机械使用费用
机械维护
8. 施工安全
安全责任
安全措施
安全事故处理
9. 环保要求
环保标准
环保措施
环保费用
10. 施工变更
变更程序
变更费用
变更工期
11. 付款方式
付款进度
付款方式
付款条件
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决费用
13. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
14. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方信息
分包方名称：___________
分包方法定代表人：___________
分包方地址：___________
分包方联系方式：电话___________，邮箱___________
总包方信息
总包方名称：___________
总包方法定代表人：___________
总包方地址：___________
总包方联系方式：电话___________，邮箱___________
监理方信息
监理方名称：___________
监理方法定代表人：___________
监理方地址：___________
监理方联系方式：电话___________，邮箱___________
2. 项目概况
项目名称：___________
项目地点：___________
项目规模：占地面积___________平方米，建筑面积___________平方米
施工内容：包括但不限于绿色环保型地砖的铺设、安装、调试等
3. 合同工期
施工开始时间：____年____月____日
施工结束时间：____年____月____日
工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付____元违约金；因不可抗力导致工期延误，经双方协商后可顺延工期
4. 施工质量要求
质量标准：按照国家相关标准及行业标准执行，确保工程质量达到优良等级
质量检验：施工过程中，分包方应接受监理方及总包方的质量检验，检验不合格的工程不得进行下一道工序施工
质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为____年
5. 材料供应
材料采购：分包方负责材料的采购，材料质量应符合合同约定及国家相关标准
材料验收：材料进场后，分包方应组织验收，并填写验收记录
材料保管：分包方应妥善保管材料，防止材料损坏、丢失或变质
材料损耗：材料损耗率不得超过____%，如超过，分包方应承担相应的责任
6. 人工费用
人工费计算方法：按照工程量清单及市场价格计算人工费
人工费支付方式：按月支付，每月支付人工费的____%，工程竣工后支付剩余人工费
人工费调整：如遇国家政策调整，人工费可按调整后的政策进行相应调整
8. 施工安全
安全责任
分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全
分包方应制定安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产责任
分包方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患
安全措施
施工现场应设置明显的安全警示标志，包括高空作业、有限空间作业等
施工现场应配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆、安全帽等
施工过程中应遵守操作规程，严禁违规操作
安全事故处理
发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并立即报告总包方和监理方
分包方应配合事故调查，查明事故原因，落实整改措施
9. 环保要求
环保标准
施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规
施工现场应采取有效措施，防止噪音、粉尘、废水等对环境造成污染
环保措施
施工现场应设置防尘网、喷淋系统等降尘设施
施工现场应设置污水排放处理设施，确保废水达标排放
施工现场应合理堆放材料，防止材料流失
环保费用
环保费用包含在合同总价中，由分包方负责支付
10. 施工变更
变更程序
需要变更时，总包方应提前____个工作日向分包方提出书面变更通知
分包方应在接到变更通知后____个工作日内，对变更内容进行核实，并提出变更意见
双方协商一致后，由总包方发出书面变更通知
变更费用
变更后的费用按照实际发生费用结算
变更后的工期根据变更内容进行调整
变更工期
变更工期应在不影响工程总工期的情况下进行调整
11. 付款方式
付款进度
合同签订后____个工作日内，分包方提交付款申请，总包方支付合同总价____%
工程完成____%后，分包方提交付款申请，总包方支付合同总价____%
工程竣工验收合格后____个工作日内，分包方提交付款申请，总包方支付合同总价____%
付款方式
付款方式为银行转账，具体账户信息详见附件
付款条件为符合合同约定的付款条件
付款条件
工程进度符合合同约定
质量符合合同约定
环保要求符合合同约定
12. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决机构
争议解决机构为合同签订地的人民法院
争议解决机构为双方协商确定的仲裁委员会
争议解决费用
争议解决费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外
13. 合同解除
合同解除条件
分包方严重违反合同约定，经总包方催告后仍未改正
发生不可抗力，致使合同无法履行
合同解除程序
解除合同应提前____个工作日通知对方
解除合同后，双方应按照合同约定进行结算
合同解除后果
合同解除后，双方不再承担合同约定的权利义务
合同解除后，双方应按照实际发生费用进行结算
14. 合同生效及终止
合同生效条件
双方签字盖章
合同已按约定支付预付款
合同终止条件
合同履行完毕
合同解除
合同终止程序
双方书面确认合同终止