文档介绍：该【二零二五年度水利枢纽工程场地勘探与咨询服务合同 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度水利枢纽工程场地勘探与咨询服务合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度水利枢纽工程场地勘探与咨询服务合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方注册地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目业主
3. 工程内容
勘探任务
咨询服务内容
工程进度要求
4. 合同价格及支付方式
合同总价
价格组成
支付方式
付款节点
5. 工期安排
总工期
各阶段工期
工期延误责任
6. 质量要求
勘探质量要求
咨询服务质量要求
质量检验与验收
7. 技术资料提供
勘探资料提供
咨询服务资料提供
技术资料保密
8. 合同变更与解除
合同变更
合同解除
合同变更与解除程序
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约金计算
11. 不可抗力
不可抗力定义
不可抗力处理
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 合同附件
附件一：工程概况
附件二：勘探方案
附件三：咨询服务方案
14. 其他约定事项
保密条款
法律适用
合同份数及效力
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：水利枢纽工程业主单位
乙方：水利枢纽工程场地勘探与咨询服务单位
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
合同双方注册地址
甲方注册地址：[甲方注册地址]
乙方注册地址：[乙方注册地址]
合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系电话]
乙方联系方式：[乙方联系电话]
2. 项目概况
项目名称
二零二五年度水利枢纽工程场地勘探与咨询服务项目
项目地点
[具体项目地点]
项目规模
[项目规模描述，如：水库容量、装机容量等]
项目业主
[项目业主单位名称]
3. 工程内容
勘探任务
地质勘察
水文勘察
地质灾害评估
咨询服务内容
工程设计咨询服务
施工图设计咨询服务
工程监理咨询服务
工程进度要求
勘探阶段：自合同签订之日起[具体天数]内完成
咨询服务阶段：自勘探阶段完成后[具体天数]内完成
4. 合同价格及支付方式
合同总价
[合同总价金额]
价格组成
勘探费用
咨询服务费用
其他费用
支付方式
预付款：合同签订后[具体天数]内支付合同总价的[具体百分比]作为预付款
进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例和节点由双方协商确定
结算款：工程完成后[具体天数]内支付合同总价的[具体百分比]作为结算款
保修金：合同总价[具体百分比]作为保修金，保修期满后无质量问题退还
5. 工期安排
总工期
[总工期天数]
各阶段工期
勘探阶段：[具体天数]
咨询服务阶段：[具体天数]
工期延误责任
乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天应向甲方支付[具体金额]的违约金
甲方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失
6. 质量要求
勘探质量要求
勘探成果应满足国家相关规范和标准
勘探数据应准确可靠
咨询服务质量要求
咨询服务成果应满足国家相关规范和标准
咨询服务内容应全面、准确
质量检验与验收
乙方应按照合同要求进行质量检验，并向甲方提交检验报告
甲方应按照合同要求对勘探和咨询服务成果进行验收
8. 合同变更与解除
合同变更
合同变更需经双方书面同意，并签订变更协议
变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款及变更后的合同总价
合同解除
合同解除需经双方书面同意，并签订解除协议
合同解除原因包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等
合同解除协议应明确解除日期、解除后的债权债务处理及违约责任
合同变更与解除程序
变更或解除合同前，一方应书面通知另一方
双方应在接到通知后[具体天数]内就变更或解除事宜达成一致
未能在规定时间内达成一致的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼
9. 争议解决
争议解决方式
双方应通过友好协商解决争议
若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决程序
争议发生后，双方应立即停止争议行为，并采取必要措施防止损失扩大
双方应积极协商，争取在[具体天数]内解决争议
争议解决地点
争议解决地点为合同签订地
10. 违约责任
违约情形
乙方未按合同约定完成勘探或咨询服务工作
乙方提供的勘探或咨询服务质量不符合合同约定
甲方未按合同约定支付款项
双方其他违约行为
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
违约金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决
违约金计算
违约金按每日违约金额的[具体百分比]计算
违约金总额不超过合同总价的[具体百分比]
11. 不可抗力
不可抗力定义
不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等
不可抗力处理
发生不可抗力事件后，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料
不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任
不可抗力事件导致合同部分履行的，双方可协商调整合同内容
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效
合同终止条件
合同约定的工期完成
合同解除
合同其他终止条件
合同终止程序
合同终止后，双方应立即进行工程结算，并按照合同约定处理债权债务
13. 合同附件