文档介绍：该【2024版10千伏电力施工合同示范案例解析 (2) 】是由【金】上传分享，文档一共【20】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024版10千伏电力施工合同示范案例解析 (2) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
2024版10千伏电力施工合同示范案例解析 (2)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
合同双方法定代表人
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目投资
项目建设内容
3. 工程范围及施工内容
工程范围
施工内容
施工方式
4. 工程进度安排
施工工期
工程进度节点
进度调整
5. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量保证
6. 工程安全要求
安全生产责任制
安全生产措施
事故处理
7. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
支付时间
付款条件
8. 合同变更及解除
合同变更
合同解除
合同终止
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
11. 合同解除条件
合同解除情形
合同解除程序
12. 合同生效及终止
合同生效
合同终止
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：施工图纸
附件三：其他相关文件
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜
合同附件效力
合同解释权
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：电力公司
乙方：电力工程施工有限公司
合同双方地址
甲方地址：省市区街道号
乙方地址：省市区街道号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5678
乙方联系人：
乙方联系电话：139xxxx5678
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：赵六
第二条 项目概况
项目名称
市10千伏输电线路改造工程
项目地点
省市区
项目规模
总长度：公里，新建杆塔基
项目投资
总投资：人民币万元
项目建设内容
包括新建输电线路、杆塔、基础、接地装置等
第三条 工程范围及施工内容
工程范围
市区10千伏输电线路改造工程
施工内容
新建10千伏输电线路公里，杆塔基，基础工程，接地装置等
施工方式
采用机械化施工，确保施工质量、安全、进度
第四条 工程进度安排
施工工期
合同工期：自合同签订之日起个月内完成全部工程
工程进度节点
（1）开工日期：年月日
（2）主体工程完工日期：年月日
（3）竣工验收日期：年月日
进度调整
如遇不可抗力因素或其他特殊原因导致工程进度延误，经双方协商一致，可适当调整工期
第五条 工程质量要求
质量标准
执行国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到优良等级
质量检验
施工过程中，乙方应按照合同约定及国家相关规定进行质量检验，甲方将进行监督检查
质量保证
乙方应提供合格的产品、材料和施工工艺，确保工程质量
第六条 工程安全要求
安全生产责任制
双方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》及国家相关规定，建立健全安全生产责任制
安全生产措施
（1）制定安全生产规章制度
（2）配备必要的安全防护设施
（3）定期进行安全培训
事故处理
发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并按照国家相关规定进行处理
第七条 合同价款及支付方式
合同价款
合同总价款为人民币万元，其中工程款万元，材料款万元，其他费用万元
支付方式
（1）开工前支付合同价款的30%
（2）主体工程完工后支付合同价款的50%
（3）竣工验收合格后支付合同价款的20%
支付时间
每次支付时间应在约定的支付日前个工作日内完成
付款条件
（1）甲方收到乙方提交的合法有效的发票及验收报告
（2）乙方提供的工程量清单、材料清单、人工费清单等资料真实、完整
（3）工程进度符合合同约定
第八条 合同变更及解除
合同变更
（1）如因国家政策、法规调整或不可抗力因素导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议。
（2）合同变更不得影响原合同的有效性，变更后的内容应作为合同的一部分。
合同解除
（1）如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，但应提供相关证明文件。
第九条 争议解决
争议解决方式
双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。
争议解决机构
仲裁委员会
争议解决程序
仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。
第十条 违约责任
违约情形