文档介绍：该【二零二四年度新能源发电站包工建设协议3篇 】是由【金】上传分享，文档一共【55】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二四年度新能源发电站包工建设协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
二零二四年度新能源发电站包工建设协议
本合同目录一览
1. 协议双方基本信息
双方名称
法定代表人
注册地址
联系方式
2. 协议标的及范围
发电站项目概况
建设内容
工程量及质量要求
3. 工程进度及节点
工程进度安排
工程节点时间表
进度调整及违约责任
4. 工程费用及支付方式
工程费用构成
工程费用支付方式
付款进度及节点
付款违约责任
5. 材料供应及验收
材料供应要求
材料验收标准
材料供应违约责任
6. 工程质量控制
质量控制标准
质量验收程序
质量违约责任
7. 安全生产及环境保护
安全生产要求
环境保护要求
安全生产及环境保护违约责任
8. 不可抗力及违约责任
不可抗力定义
不可抗力发生时的处理方式
违约责任
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 合同生效及期限
合同生效条件
合同期限
合同续签
11. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除及终止程序
12. 合同变更及补充
合同变更程序
合同补充程序
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：材料清单
附件三：质量验收标准
附件四：安全生产及环境保护措施
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 协议双方基本信息
双方名称
法定代表人
注册地址
联系方式
2. 协议标的及范围
发电站项目概况
建设内容
工程量及质量要求
3. 工程进度及节点
工程进度安排
工程节点时间表
进度调整及违约责任
4. 工程费用及支付方式
工程费用构成
工程费用支付方式
付款进度及节点
付款违约责任
5. 材料供应及验收
材料供应要求
材料验收标准
材料供应违约责任
6. 工程质量控制
质量控制标准
质量验收程序
质量违约责任
7. 安全生产及环境保护
安全生产要求
环境保护要求
安全生产及环境保护违约责任
安全生产要求
施工现场必须遵守国家安全生产法律法规和标准，确保施工安全。
施工单位应制定安全生产规章制度，明确安全生产责任。
施工单位应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
施工单位应提供必要的安全防护设施和用品，确保施工人员安全。
施工单位应组织施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
环境保护要求
施工单位应遵守国家环境保护法律法规和标准，保护施工现场环境。
施工单位应采取有效措施，防止施工过程中对环境的污染。
施工单位应定期对施工现场进行环境监测，确保环境质量符合要求。
施工单位应合理处置施工废弃物，防止对环境造成二次污染。
施工单位应积极采用环保材料和工艺，减少对环境的影响。
安全生产及环境保护违约责任
如因施工单位未遵守安全生产要求，导致事故发生，施工单位应承担全部责任。
如因施工单位未遵守环境保护要求，导致环境污染，施工单位应承担相应的法律责任。
违约方应按照合同约定支付违约金，违约金金额为合同总价的5%。
如违约行为严重，造成对方重大损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
8. 不可抗力及违约责任
不可抗力定义
不可抗力发生时的处理方式
违约责任
不可抗力定义
不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。
不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争、政府政策变动、社会骚乱等。
不可抗力发生时的处理方式
一旦发生不可抗力事件，协议双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。
不可抗力事件发生导致协议无法履行时，双方应协商一致，决定是否解除协议或部分解除。
因不可抗力事件导致的工期延误，工期相应顺延。
违约责任
如一方未能在不可抗力事件发生后及时通知对方，导致对方遭受损失的，该方应承担相应责任。
不可抗力事件发生，不影响违约责任的承担，如一方违反协议约定，仍应承担违约责任。
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
争议解决方式
双方应优先通过友好协商解决争议。
如协商不成，任何一方均可向协议约定的仲裁机构申请仲裁。
如双方未约定仲裁机构，争议应提交协议签订地的人民法院诉讼解决。
争议解决机构
协议双方应选择一家具有国际影响力的仲裁机构作为争议解决机构。
争议解决程序
争议提交仲裁后，仲裁机构应在收到仲裁申请之日起30日内组成仲裁庭。
仲裁庭应在接到仲裁申请之日起6个月内作出仲裁裁决。
10. 合同生效及期限
合同生效条件
合同期限
合同续签
合同生效条件
本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
双方在协议生效前已履行完毕各自义务的，协议自双方履行完毕之日起生效。
合同期限
本协议有效期为自生效之日起至发电站项目竣工并验收合格之日止。