文档介绍：该【2024年度城市综合体变配电系统改造工程施工合同3篇 】是由【金】上传分享，文档一共【55】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年度城市综合体变配电系统改造工程施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
2024年度城市综合体变配电系统改造工程施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
合同双方地址
2. 项目基本情况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 施工内容
变配电系统改造范围
施工图纸及资料
施工设备与技术要求
4. 施工组织与管理
施工组织机构
施工进度安排
施工现场管理
施工安全措施
5. 工程质量要求
质量标准
质量检验与验收
质量保修
6. 工程进度款支付
支付方式
支付进度
逾期付款责任
7. 材料供应
材料采购与供应
材料质量要求
材料验收与保管
8. 工程验收与交付
验收标准
验收程序
交付使用
9. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
11. 合同解除
解除条件
解除程序
解除后的责任
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止后的处理
13. 其他约定
保密条款
不可抗力条款
合同附件
14. 合同签署与备案
签署日期
签署地点
备案手续
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：城市综合体管理有限公司
（2）乙方：电气工程有限公司
合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
合同双方联系方式
合同双方地址
（1）甲方地址：省市区路号
（2）乙方地址：省市区路号
2. 项目基本情况
项目名称
城市综合体变配电系统改造工程
项目地点
省市区城市综合体
项目规模
总容量：兆伏安，共计台设备
项目工期
自合同签订之日起，工期为个月
3. 施工内容
变配电系统改造范围
（2）新增台10kV变压器
（3）改造及新增低压配电柜、母线、电缆等设备
施工图纸及资料
（1）甲方提供完整、准确的施工图纸及资料
（2）乙方负责审核图纸及资料，确保施工顺利进行
施工设备与技术要求
（1）乙方应使用符合国家及行业标准、质量合格的设备
（2）施工过程中，乙方应采用先进、成熟的技术，确保工程质量
4. 施工组织与管理
施工组织机构
（1）甲方设立项目监理组，负责监督施工过程
（2）乙方设立项目经理部，负责组织施工、协调工作
施工进度安排
（1）根据项目工期，制定详细的施工进度计划
（2）乙方应按照进度计划进行施工，确保按期完成
施工现场管理
（1）乙方负责施工现场的安全、文明施工
（2）甲方负责协调施工现场周边环境，确保施工顺利进行
施工安全措施
（1）乙方应严格执行国家及行业标准，确保施工安全
（2）施工现场应设立安全警示标志，配备必要的安全防护设施
5. 工程质量要求
质量标准
（1）按照国家及行业标准执行
（2）确保工程质量达到甲方要求
质量检验与验收
（1）乙方在施工过程中，应进行自检、互检
（2）甲方组织验收，乙方应配合验收工作
质量保修
（1）乙方在合同约定的保修期内，负责维修、更换损坏的设备
（2）保修期限为年
6. 工程进度款支付
支付方式
（1）按工程进度支付进度款
（2）每完成一定工程量，甲方支付相应款项
支付进度
（1）合同签订后，支付合同总价的%
（2）工程进度达到%，支付合同总价的%
（3）工程验收合格后，支付合同总价的%
逾期付款责任
（1）甲方逾期付款，应向乙方支付%的违约金
（2）乙方因甲方逾期付款，有权暂停施工
8. 工程验收与交付
验收标准
（1）严格按照国家及行业相关标准进行验收
（2）符合设计图纸和技术规范要求
（3）设备运行稳定，各项指标达到设计要求
验收程序
（1）乙方完成施工后，向甲方提交验收申请
（2）甲方在收到验收申请后日内组织验收
（3）验收合格后，双方签署验收报告
交付使用
（1）验收合格后，乙方应在日内完成工程移交
（2）甲方应在收到工程移交后日内办理工程交接手续
（3）工程交付使用后，乙方负责保修期内的问题处理
9. 违约责任
违约情形
（1）乙方未按合同约定完成工程
（2）甲方未按合同约定支付工程款
（3）任何一方违反合同约定，造成对方损失的
违约责任
（1）违约方应承担相应的违约责任
（2）违约金按合同总价的%计算
（3）因违约造成的损失，违约方应承担赔偿责任
违约赔偿
（1）违约赔偿金额由双方协商确定
（2）协商不成，可向合同履行地人民法院提起诉讼
10. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决争议
（2）协商不成，可向合同履行地人民法院提起诉讼
争议解决程序
（1）双方应提交书面争议解决申请
（2）人民法院依法受理并审理
（3）人民法院作出最终裁决
争议解决地点